Про затвердження Інструкції про порядок складання статистичної
звітності з капітального будівництва [Мінстат] [1256]
Мінстат , Наказ, Інструкція №
93
від 28.03.96
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ
ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Наказ Міністерства статистики України
від 28 березня 1996 р. N 93
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 1996 р. за N 231/1256
На виконання вимог Закону України "Про державну статистику"
та з метою вдосконалення методологічного забезпечення звітності з
питань будівництва НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок складання статистичної
звітності з капітального будівництва, що додається.
2. Розповсюдити дію Інструкції на об'єднання, підприємства та
організації, які виконують будівельно-монтажні,
будівельно-ремонтні роботи, а також на об'єднання, підприємства та
організації, які здійснюють інвестиції в будівництво і знаходяться
на території України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості
та форм власності.
3. Установити, що із введенням в дію названої Інструкції, не
застосовуються на території України Інструкція про порядок
складання статистичної звітності з капітального будівництва,
затверджена колишнім Держкомстатом СРСР 03.09.87 N 17-06-0369,
доповнення та зміни до цієї Інструкції, затверджені колишнім
Держкомстатом СРСР 11.08.89 N 17-24/12-12, основні положення про
порядок складання статистичної звітності з капітального
будівництва, затверджені колишнім Держкомстатом СРСР 26.06.91 N
132.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 28.10.92 N 173 "Про затвердження доповнень та змін до основних
положень про порядок складання статистичної звітності з
капітального будівництва".
5. Управлінню статистики капітального будівництва (Максименко
Н.І.) забезпечити друкарню оригіналами Інструкції.
6. Економічному управлінню (Єрофеєва Н.В.) забезпечити
фінансування виготовлення Інструкції та її розсилки Держкомстату
Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики.
7. ГОЦ Мінстату (Крамарєв В.Г.) забезпечити контроль за
своєчасним тиражуванням та розсилкою Інструкції.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший
заступник міністра О.Г.Осауленко
Затверджено
наказом Мінстату
від 28.03.96 N 93
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 1996 р. за N 231/1256
ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Погоджено з Мінекономіки
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про державну статистику" і обов'язкова для застосування усіма
суб'єктами господарської діяльності.
З введенням в дію цієї Інструкції не застосовуються на
території України інструкція про порядок складання статистичної
звітності з капітального будівництва, затверджена колишнім
Держкомстатом СРСР 03.09.87 N 17-06-0369, доповнення та зміни до
цієї інструкції, затверджені колишнім Держкомстатом СРСР 11.08.89
N 17-24/12-12, основні положення про порядок складання
статистичної звітності з капітального будівництва, затверджені
колишнім Держкомстатом СРСР 26.06.91 N 132, а також втрачають
чинність доповнення та зміни до основних положень про порядок
складання статистичної звітності з капітального будівництва,
затверджені наказом Мінстату України від 28.10.92 N 173.
1.2. В Інструкції передбачені загальні методологічні
положення, що мають відношення до усієї періодичної та річної
державної статистичної звітності по капітальному будівництву, та
пояснення про порядок складання звітів за формами NN 1-кб,
1-кб(Чорнобиль), 1-ціни(буд), 2-с(буд), 12-будівництво,
2-кб(будова), 2-кб, 2-кб(сільгосп), 2-кб(Чорнобиль), 2-кб(село),
18-кб, 1-іжб, 1-жбк. Інструкції по складанню звітів за формами NN
4-кб, 8-кб, 1-нб видані окремо.
Кооперативи та малі підприємства, що подають звіти за формою
N 1-КМП, заповнюють показники з капітального будівництва
відповідно до основних положень цієї Інструкції. Підприємства та
організації системи Укоопспілки при складанні звітів за формою N
3-кб (споживспілка) також керуються цією Інструкцією.
1.3. Державна статистична звітність з капітального
будівництва складається на бланках форм, затверджених Мінстатом
України для відповідного періоду.
Державна статистична звітність включає усі види статистичних
спостережень (регулярні і періодичні звіти, одноразові обліки,
переписи, вибіркові анкетні соціологічні обстеження тощо), форми і
програми яких, а також інструкції по їх заповненню, затверджені
Мінстатом України, або за погодженням з ним органами статистики
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Законом України "Про державну статистику" передбачається
можливість застосування відомчої (галузевої) статистичної
звітності, обсяги якої визначаються самостійно міністерствами і
відомствами України, іншими юридичними особами за погодженням з
органами державної статистики.
1.4. Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
(стаття 2) звітність з капітального будівництва подають:
- забудовники (замовники), тобто підприємства і організації,
інші юридичні особи, що здійснюють капітальні вкладення;
- підрядні будівельно-монтажні, бурові, ремонтно-будівельні
та інші організації, що виконують роботи за контрактами та
договорами підряду з замовниками;
- проектно-вишукувальні організації, які розробляють технічну
документацію для капітального будівництва.
Державна статистична звітність подається усіма юридичними
особами, розташованими на території України, що здійснюють
капітальні вкладення або виконують будівельно-монтажні чи
будівельно-ремонтні роботи на території України, або за її межами;
усіма розташованими на території України структурними одиницями,
що не є юридичними особами і головні організації яких розташовані
за межами України, а також фізичними особами, що здійснюють
капітальні вкладення.
При будівництві підприємства (об'єкта) кількома юридичними
особами на умовах дольової участі звіт подається тією юридичною
особою, якій передані у встановленому порядку кошти та права
головного забудовника.
1.5. Звітність подається за адресою і в терміни, зазначені на
бланках форм. В окремих випадках, коли строк подання звіту
збігається з святковими, неробочими або вихідними днями, звіт
подається в строк, що встановлюється органом державної статистики.
1.6. Замовники (об'єднання, асоціації, фірми тощо), до складу
яких входять самостійні виробничі одиниці, що є юридичними
особами, в звіти з капітального будівництва, що подаються органам
державної статистики, не включають дані по таких самостійних
виробничих одиницях. Такі замовники включають у звіти дані з
власного будівництва головного підприємства та одиниць, що не є
юридичними особами і входять до його складу, незалежно від місця
знаходження цих одиниць. Крім того, у зв'язку з необхідністю
формування даних по території регіонів, замовники, виробничі
одиниці яких розміщуються на території іншого регіону, ніж головне
підприємство, складають звіти по кожній території окремо і подають
їх управлінню статистики за місцем свого знаходження, або за
вказівкою головного підприємства звіт подає сама виробнича одиниця
управлінню статистики за місцем її знаходження.
1.7. Підрядна організація, яка має в своєму складі виробничі
одиниці без права юридичної особи, крім зведеного звіту, складає
звіт по кожній такій одиниці і подає (або за її вказівкою подає
сама виробнича одиниця) органу державної статистики за місцем
знаходження виробничої одиниці.
У той же час підрядна організація складає зведений звіт без
даних виробничих одиниць, які розташовані на території інших
областей, і подає його органу державної статистики за місцем свого
знаходження.
Якщо у складі підрядної організації є безпосередньо підлеглі
їй будівельні і монтажні дільниці, то звіт в цілому по цих
дільницях складається цією підрядною організацією; вказані
дільниці звіти не складають.
1.8. При підрядному способі виконання робіт розміри та
терміни введення в дію виробничих потужностей повинні відповідати
показникам, наведеним у контрактах (договорах підряду) між
замовниками та підрядними організаціями.
Обсяги будівельних і монтажних робіт замовника і підрядної
організації, як правило, повинні бути однаковими у відповідності з
контрактом (договором підряду). Ці обсяги робіт можуть бути
різними при виконанні замовником частини робіт господарським
способом або при укладенні ним контрактів (договорів підряду) з
кількома підрядними організаціями.
Якщо у звітному періоді передбачене контрактом (договором
підряду) на поточний рік будівництво ще не розпочато, то в
звітності заповнюються показники контракту, а у графах фактичного
виконання проставляються нулі.
1.9. Державна статистична звітність подається звітуючою
організацією за складом її на кінець звітного періоду. По
переданих або прийнятих у поточному році підрозділах усі показники
виключаються або, відповідно, включаються в звіт з початку
поточного року, тобто за весь звітний період, незалежно від дати
вибуття або прийняття підрозділу. У разі ліквідації у звітному
періоді якого-небудь підрозділу усі дані, що відносяться до нього,
із звітності не виключаються.
1.10. Фактичне виконання за звітний період відображається на
основі документів первинного обліку, оформлених належним чином.
Розбіжності між даними первинного обліку і даними звітності не
допускаються.
1.11. Усі показники з капітального будівництва відображаються
у звітності у тих одиницях виміру, що вказані на бланках форм
звітності.
1.12. Форми термінової звітності подаються органам державної
статистики терміновими засобами зв'язку - телетайпом, нарочним, по
телефону з подальшим письмовим підтвердженням, телеграфом чи
іншими засобами.
Звіти з капітального будівництва підписують посадові особи,
підпис яких передбачено на бланках форм.
Службові особи та особи, які займаються підприємницькою
діяльністю і не подають статистичних даних для проведення
державних статистичних спостережень або подають їх недостовірними
чи з запізненням, не забезпечують належного стану первинного
обліку, порушують порядок ведення Державного реєстру звітних
(статистичних) одиниць України, можуть бути притягнуті до
відповідальності, передбаченої законодавством України.
1.12.1. Звітуючі підприємства, організації, установи,
юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою
діяльністю, що розташовані в одному населеному пункті з органом
державної статистики, звіти подають нарочним. Датою подання
державної статистичної звітності вважається день фактичної
передачі її органу державної статистики, а для звітуючих
суб'єктів, розташованих в інших населених пунктах, - дата,
позначена на штемпелі поштового підприємства.
1.12.2. Порушенням строків подання державної статистичної
звітності є запізнення її подання до однієї доби, а запізнення на
строк більше однієї доби, розглядається як її неподання.
1.13. Приписки у державній звітності - це навмисне зроблені
посадовими особами перекручення звітних даних, з метою прикрасити
дійсне становище на підприємстві, в організації аби будь-яким
шляхом одержати премію, збільшену зарплату чи іншу додаткову
винагороду.
До інших навмисних перекручень звітних даних про виконання
контрактних (договірних) умов, за котрі встановлена законом
відповідальність, відносяться, зокрема, заниження у державній
звітності показників, що передбачені контрактом (договором
підряду), утаювання тієї чи іншої частки виготовленої продукції,
виконаних обсягів робіт (резервування), матеріальних ресурсів,
устаткування тощо.
Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
(ст.10) у разі виявлення приписок та інших перекручень звітних
даних органи державної статистики мають право вимагати від
підприємств, організацій, установ, юридичних осіб та осіб, які
займаються підприємницькою діяльністю, внесення виправлень до
державної статистичної звітності, а при невиконанні цієї вимоги у
визначені строки органи державної статистики самостійно вносять їх
і повідомляють про це відповідні підприємства, організації,
установи, юридичних осіб та осіб, які займаються підприємницькою
діяльністю, для виправлення в первинному та бухгалтерському
обліку, інших взаємопов'язаних показниках.
1.13.1. Виправлення вносяться у звіт за той звітний період
(місяць, квартал, рік), в якому були допущені приписки та інші
перекручення, а також у наростаючих підсумкових даних (з початку
кварталу, року) цього звіту та в усіх наступних звітах.
1.13.2. При виявленні приписок та інших перекручень звітних
даних за який-небудь період минулого року (минулих років) усі
виправлення вносяться у звітні дані за той же період минулого року
та у наростаючі підсумкові дані звітів за наступні періоди, а
також за минулий рік у цілому. При цьому підприємства,
організації, установи, юридичні особи та особи, які займаються
підприємницькою діяльністю, у звітах яких допущені приписки та
інші перекручення звітних даних, повинні внести виправлення у
звіти і зробити відповідні примітки про причини зміни даних, а
також повідомити організації, яким направлено звіти, що містять
недостовірні дані, про виправлені звітні дані. У разі
опублікування звітних даних, що мають приписки та інші
перекручення, підприємства, організації, установи, юридичні особи
та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, повинні
надати для опублікування виправлені, тобто достовірні, дані.
При цьому обсяги робіт, що виконані у поточному році, не
змінюються на суму виявлених приписок по роботах, виконаних у
минулі роки, за винятком випадків, коли неможливо встановити
період вчинення приписки або перекручення - у цьому випадку
виправлення звітних даних проводиться у першому звіті після
виявлення приписки (перекручення), а також в усіх взаємопов'язаних
показниках інших звітів.
1.13.3. Закінчені будівництвом і підготовлені до
експлуатації, згідно з затвердженим проектом, об'єкти підлягають
введенню в експлуатацію у порядку, встановленому чинним
законодавством.
1.13.4. У разі виявлення порушень правил прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів органи державної
статистики вилучають їх із звітності.
1.13.5. Виправлення у звіти вносяться незалежно від того, ким
були виявлені приписки та інші перекручення у звітності:
вищестоящою організацією, самим підприємством, організацією,
юридичною особою тощо, або органами, яким доручено перевіряти
достовірність звітних даних.
1.14. Державна статистична звітність з капітального
будівництва складається за встановлений календарний звітний період
часу, річний звіт - за період з 1 січня по 31 грудня.
1.15. У формах державної статистичної звітності з
капітального будівництва передбачені графи для кодів. Звітуюча
організація заповнює коди:
- форми документа за УКУД (Український класифікатор
управлінської документації);
- організації-складача - ідентифікаційний код ЄДРПОУ (Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України);
- території за СПАТО (Система позначень об'єктів
адміністративно-територіального ділення, а також населених
пунктів);
- галузі за ЗКГНГ (Загальний класифікатор галузей народного
господарства);
- виду економічної діяльності за УКВЕД (Український
класифікатор видів економічної діяльності);
- організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ
(Класифікація організаційно-правових форм господарювання);
- форми власності за КФВ (Класифікація форм власності);
- міністерства, відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ
(Система позначень органів державного управління);
- вищестоящої організації - ідентифікаційний код ЄДРПОУ
(Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України);
2. Визначення понять "будова", "черга будівництва",
"пусковий комплекс", "об'єкт будівництва"
Для звітності у капітальному будівництві визначені такі
поняття, як "будова", "черга будівництва", "пусковий комплекс",
"об'єкт будівництва".
2.1. Будова - це сукупність будівель та споруд (об'єктів),
будівництво, розширення та реконструкція яких здійснюється, як
правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією - проектом
(робочим проектом) зі зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, на які у встановленому порядку затверджується окремий
титул будови.
Якщо будівництво, розширення або реконструкцію підприємства
дозволено здійснювати за проектами і кошторисами на окремі
об'єкти, то будовою є сукупність об'єктів виробничого призначення,
які будуються, розширюються і реконструюються, незалежно від того,
розміщуються вони на одній або декількох площадках.
Проектно-кошторисні показники такої будови визначаються шляхом
складання показників по об'єктах і витратах, які передбачені до
здійснення в наміченому періоді.
У тих випадках, коли проектно-кошторисна документація на
житлове та комунальне будівництво і будівництво об'єктів народної
освіти, культури та охорони здоров'я розроблена окремо, незалежно
від проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств,
то будовою є:
сукупність об'єктів невиробничого призначення, будівництво
яких передбачене проектом комплексної забудови;
окремі будівлі і споруди (житловий будинок, школа, театр і
т.п.) у тих випадках, коли на будівництво такої будівлі або
споруди розроблена окрема технічна документація.
2.2. Черга будівництва - це частина підприємства, визначена
проектом (робочим проектом), що забезпечує випуск продукції або
надання послуг; вона може складатися з одного або декількох
пускових комплексів.
2.3. Пусковий комплекс - це сукупність об'єктів (або їх
частин) основного, підсобного та обслуговуючого призначення,
енергетичного, транспортного і складського господарства, зв'язку,
інженерних комунікацій, охорони навколишнього природного
середовища, благоустрою, що забезпечують випуск продукції або
надання послуг, передбачених проектом (робочим проектом) для
даного пускового комплексу, та нормальні санітарно-побутові умови
праці згідно з діючими нормами.
Склад і обсяг пускового комплексу розробляються проектною
організацією за узгодженням з замовником і генеральним
підрядчиком.
2.4. Об'єкт будівництва - це окрема будівля або споруда (з
усім устаткуванням, що до неї відноситься, інструментом і
реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними
мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу,
електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними
надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і
затратами), на будівництво, реконструкцію або розширення якої
повинен бути складений окремий проект і кошторис.
2.5. Якщо на будівельному майданчику за проектом (робочим
проектом) споруджується тільки один об'єкт основного призначення,
без будівництва підсобних і допоміжних об'єктів (наприклад, в
промисловості - будівля цеху основного призначення, на транспорті
- будівля залізничного вокзалу, у житлово-цивільному будівництві -
житловий будинок, театр, школа, міст у населеному пункті і т.п.),
то поняття "об'єкт будівництва" збігається з поняттям "будова".
2.6. При будівництві підприємств, житлових селищ, наукових
містечок і т.п. зовнішні обслуговуючі і допоміжні споруди (мережі
водопостачання, каналізації, теплопостачання, газифікації,
енергопостачання, під'їзні шляхи і т.п.) є окремими об'єктами
будівництва, що входять до складу будови.
Будівля (корпус), в якій розміщено декілька цехів, вважається
одним об'єктом.
2.7. Не відносяться ні до будов, ні до об'єктів будівництва:
витрати на придбання устаткування і машин, які не входять до
кошторисів на будівництво;
витрати на багаторічні насадження (включаючи полезахисні);
витрати на придбання робочої і продуктивної худоби
сільськогосподарськими та іншими підприємствами і організаціями;
на капітальне планування існуючих зрошених земель, на
культуртехнічні роботи на сільськогосподарських угіддях, які не
потребують осушення;
витрати на терасування крутих схилів;
витрати на проектування для будівництва на майбутні роки;
окремі види робіт і витрат, які здійснюються на діючих
об'єктах, коли їх реконструкція, розширення, технічне
переозброєння, а також роботи по підтриманню потужностей не
проводяться (наприклад, роботи по техніці безпеки, протипожежні
заходи всередині цехів і т.п., роботи всередині приміщень);
торговельні та аптечні кіоски, палатки, рундуки, кіоски по
продажу газет та журналів і т.п.
3.Порядок відображення у звітності введення в дію
виробничих потужностей, об'єктів житлово-цивільного
призначення та основних фондів
3.1. Одним з основних показників оцінки діяльності учасників
капітального будівництва є введення в дію потужностей і об'єктів.
У статистичній звітності введення в дію виробничих
потужностей, об'єктів житлово-цивільного призначення і основних
фондів по них відображається після прийняття потужностей і
об'єктів* в експлуатацію у встановленому порядку.
***************
* Тут і надалі у розділі 3 під "об'єктами" слід розуміти
підприємства, їх окремі черги, пускові комплекси, будови та
споруди.
3.2. Введені в дію виробничі потужності та об'єкти
житлово-цивільного призначення відображаються у звітності у
фактично прийнятих розмірах, указаних в актах прийняття.
По об'єкту, на якому до звітного року було часткове введення
в дію потужностей, і якщо у поточному році будівництво його
завершено повністю, то у звіті відображається тільки та
потужність, яка введена в дію у поточному році.
3.3. Введення в дію основних фондів відображається у
звітності одночасно з введенням в дію виробничих потужностей і
об'єктів житлово-цивільного призначення на підставі актів
прийняття закінчених будівництвом об'єктів.
3.4. Закінчені будівництвом будівлі та споруди, вбудовані або
прибудовані приміщення підсобного виробничого і допоміжного
призначення (електропідстанції, котельні, центральні теплові
пункти, компресорні і насосні станції, очисні споруди, ремонтні
цехи, санітарно- побутові приміщення, склади та інше), споруди
(приміщення) цивільної оборони, які входять до складу підприємств
(черг, пускових комплексів), що будуються, включаються до складу
основних фондів і відображаються у звітності як введені в дію
одночасно з введенням підприємства (черги, пускового комплексу) в
цілому.
Але, якщо внутрішньо-будівельним титульним списком або
документом, який його замінює, введення перелічених об'єктів
передбачене до введення в дію підприємства (черги, пускового
комплексу), до складу якого вони входять, то такі об'єкти
зараховуються в основні фонди і відображаються як введені на
підставі оформлених у встановленому порядку актів прийняття
робочих комісій при умові, що експлуатація цих об'єктів фактично
розпочата. Надалі такі об'єкти включаються до акта прийняття
підприємства (черги, пускового комплексу) в цілому.
3.5. Вартість тимчасових титульних будівель і споруд також
повинна відображатись у введених в дію основних фондах. Вартість
цих будівель і споруд, закінчених будівництвом, показується у
звіті як введені основні фонди на підставі оформлених у
встановленому порядку актів прийняття робочих комісій та при
дотриманні умов, наведених у другому абзаці пункту 3.4.
3.6. Обладнання, що не потребує монтажу, обладнання і машини,
які не входять до кошторисів на будівництво (перелік такого
обладнання і машин наведений у пункті 4.5 цієї Інструкції),
виробничий інструмент та господарський реманент, а також
обладнання, що потребує монтажу, але згідно з проектно-кошторисною
документацією призначене в запас, придбані для діючих на
підприємствах (в організаціях) виробництв, відображають як введені
в дію основні фонди в міру їх надходження на підприємство (в
організацію) і зарахування на баланс, крім вантажних вагонів,
контейнерів та суден, які зараховуються до введених основних
фондів з моменту їх фактичної експлуатації.
Основою для відображення вартості перелічених видів
обладнання і машин, інструмента та реманенту у складі введених
основних фондів є "Акт прийняття-передачі основних засобів".
Обладнання, що не потребує монтажу, оплачене організацією в
централізованому порядку, відображається як введені в дію основні
фонди в міру надходження і зарахування обладнання на баланс
підприємством, для якого воно призначається, на підставі "Акта
прийняття-передачі основних засобів".
Обладнання, що потребує монтажу, придбане діючими
підприємствами для заміни морально застарілого та фізично
зношеного, зараховується до введених в дію основних фондів на
підставі актів про прийняття його в експлуатацію, оформлених у
встановленому порядку.
Вартість морських та річкових суден, вантажних вагонів і
контейнерів зараховується до введених в дію основних фондів з
моменту їх фактичної експлуатації (незалежно від того, почалась
експлуатація до чи після прибуття їх на місце приписки). При цьому
початок фактичної експлуатації зазначеного обладнання повинен бути
підтверджений відповідним документом про прийняття його в
експлуатацію.
3.7. Все обладнання (у тому числі призначене для запасу),
машини, виробничий інструмент і господарський реманент, придбані
для нового будівництва, а також при реконструкції і розширенні
діючих підприємств, відображають по введенню в дію основних фондів
одночасно з введенням в дію об'єктів, для яких вони призначені, на
підставі акта прийняття закінченого будівництвом об'єкта.
При технічному переозброєнні діючого об'єкта все обладнання
(яке потребує і не потребує монтажу) відображається у введених в
дію основних фондах також одночасно з введенням в дію цього
об'єкта на підставі актів про прийняття його в експлуатацію.
3.8. Обладнання, призначене для споруджуваного об'єкта, але,
у зв'язку з його неготовністю, встановлене для тимчасової
експлуатації на діючих площах (цехах), до введених в дію основних
фондів та потужностей, а також до освоєних капітальних вкладень не
зараховується.
3.9. Вартість типових інвентарних будівель і споруд
(пересувних, контейнерних, цільноперевізних та збірно-розбірних),
призначених для забезпечення виконання будівельних і монтажних
робіт, придбаних за рахунок власних коштів підрядних організацій,
включається в основні фонди підрядної організації в міру їх
надходження та оприбуткування бухгалтерією підрядчика на підставі
"Акта прийняття-передачі основних засобів".
В цьому випадку при використанні на будівництві інвентарних
тимчасових будівель і споруд, що враховуються в основних засобах
будівельно-монтажних організацій, замовник (забудовник) включає у
введення в дію основних фондів лише ті витрати по зведенню
зазначених інвентарних тимчасових будівель і споруд, які він
оплачує. Вартість же комплектів інвентарних деталей
збірно-розбірних будівель та споруд, а також вартість інвентарних
будинків, вагонів, фургонів та інших приміщень контейнерного типу
в основні фонди замовником (забудовником) не включається, оскільки
вони враховані в основних засобах будівельно-монтажної
організації.
Якщо вказані предмети придбані підрядною організацією по
узгодженню з забудовником за рахунок коштів, передбачених на
будівництво тимчасових будівель та споруд у зведених кошторисних
розрахунках вартості будівництва, то вартість указаних предметів
включається в основні фонди забудовника (титулотримача) після їх
надходження на будову і оприбуткування бухгалтерією забудовника
також на підставі "Акта прийняття-передачі основних засобів".
3.10. Вартість багаторічних насаджень включається в основні
фонди після закінчення посадок на підставі акта прийняття,
оформленого у встановленому порядку. Усі наступні витрати
поточного року по догляду та вирощуванню цих насаджень (які
проводяться за рахунок капітальних вкладень) зараховуються в
основні фонди і відображаються один раз - у річному звіті.
3.11. До складу основних фондів включаються також капітальні
витрати щодо поліпшення земель. До цієї групи основних фондів
відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані зі
створенням споруд) на культуртехнічні заходи по поверхневому
поліпшенню земель для сільськогосподарського користування, що
проводяться за рахунок капітальних вкладень (планіровка земельних
ділянок, корчування пеньків на площах під ріллю, очищення поля від
каміння і валунів, зрізання купин, розчищення заростей, очищення
водоймищ та інш.). Сума цих витрат, які включаються до складу
основних фондів, щорічно визначається пропорційно введеним в
експлуатацію за звітний рік площам, незалежно від закінчення
комплексних робіт.
4. Технологічна структура капітальних вкладень
4.1. Капітальні вкладення за своєю технологічною структурою
складаються з вартості таких видів робіт і витрат:
- усіх видів будівельних робіт;
- робіт з монтажу обладнання;
- обладнання (що потребує і не потребує монтажу),
передбаченого у кошторисах на будівництво;
- інструменту і інвентаря, що входять до кошторисів на
будівництво;
- машин і обладнання, що не входять до кошторисів на
будівництво;
-інших капітальних робіт і витрат.
4.2. До будівельних робіт відносяться:
4.2.1. Роботи по будуванню, розширенню і реконструкції
постійних і тимчасових (титульних) будівель і споруд та пов'язані
з ними роботи по монтажу залізобетонних, металевих, дерев'яних й
інших будівельних конструкцій; роботи по влаштуванню і розбиранню
підкранових колій для баштових й інших кранів;
4.2.2. Роботи по спорудженню зовнішніх і внутрішніх мереж
водопостачання, каналізації, теплофікації, газифікації і
енергопостачання; будування споруд для очищення промислових стоків
та установок (споруд) по охороні навколишнього природного
середовища від забруднення;
4.2.3. Роботи по спорудженню нафтопроводів, продуктопроводів,
газопроводів, повітряних і кабельних ліній електропередачі, ліній
зв'язку, включаючи вартість кабелю або проводу і тросу, але без
вартості електрообладнання і арматури високовольтних ліній; роботи
по спорудженню мостів і набережних, шляхові роботи,
підводнотехнічні, водолазні й інші види спеціальних робіт у
будівництві;
4.2.4. Роботи по установці санітарно-технічного обладнання,
включаючи вартість цього обладнання;
4.2.5. Роботи по влаштуванню підвалин, фундаментів і опорних
конструкцій під обладнання, по обмуруванню і футеруванню котлів,
печей й інших агрегатів;
4.2.6. Роботи по освоєнню ділянок, по підготовці і
розплануванню територій будівництва, включаючи намив територій і
пов'язані з цим знесення будівель, вирубку лісу, корчування
пеньків, осушення, вертикальну планіровку тощо;
4.2.7. Роботи по озелененню і благоустрою територій забудов,
а також міст і селищ;
4.2.8. Меліоративні роботи (зрошення, осушення, обводнення);
4.2.9. Роботи по будівництву протиерозійних, протисельових,
протилавинних, протизсувних й інших природоохоронних споруд;
4.2.10. Днопоглиблювальні роботи (крім робіт по підтриманню
глибин на судноплавних ріках, каналах і в акваторіях портів,
судноремонтних заводів і ремонтно-експлуатаційних баз флоту, які
здійснюються за рахунок експлуатаційних коштів);
4.2.11. Берегоукріплювальні і болотнопідготовчі роботи (крім
робіт по осушенню боліт на діючих торфопідприємствах);
4.2.12. Будівельні роботи, пов'язані з освоєнням рівновеликої
площі нових земель, замість вилучених у землекористувачів
земельних ділянок, для будівництва та інших державних і
громадських потреб;
4.2.13. Гірничо-капітальні і розкривні роботи (крім робіт, що
здійснюються за рахунок експлуатаційних витрат діючих
підприємств);
4.2.14. Геологічні і гідрологічні роботи (буріння,
шурфування, відкачування води та ін.), пов'язані із зведенням
будівель і споруд;
4.2.15. Додаткові витрати, пов'язані із здійсненням
будівельних робіт : витрати при проведенні будівельних робіт
взимку, кошти на оплату одноразових винагород (відсоткові
надбавки) за вислугу років, додаткових відпусток, виплата надбавок
до заробітної плати за безперервний стаж роботи у районах з
важкими природно-кліматичними умовами; на перевезення робітників
будівельно-монтажних організацій до місця роботи та назад на
відстань більше, ніж 3 км (в одному напрямку); витрати на виплату
надбавок за пересувний і роз'їзний характер робіт; витрати,
пов'язані з вахтовим методом ведення робіт; кошти на відшкодування
витрат, пов'язаних з відрядженням кваліфікованих робітників для
виконання будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт
(перераховані у цьому пункті витрати по своїй суті не є
будівельними роботами, але відносяться на їх вартість);
4.2.16. Інші, не згадані вище, види будівельних робіт і
витрат, передбачені як кошторисними нормами та одиничними
розцінками України (КНУ і ОРУ), так і умовами договору(контракту).
4.3. До робіт з монтажу обладнання відносяться:
4.3.1. Роботи по збиранню і установці технологічного,
енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного і
іншого обладнання на місці його постійної експлуатації, включаючи
перевірку і дослідження якості монтажу (збирання і установка
санітарно-технічного обладнання, що враховується у вартості
будівельних робіт, відносяться до будівельних робіт, див.підпункт
4.2.4);
4.3.2. Роботи по улаштуванню технологічних підводок до
обладнання (підведення води, повітря, пару, охолоджувальних рідин,
прокладання, протяжка і монтаж кабелів, електричних проводів і
проводів зв'язку);
4.3.3. Роботи по монтажу і установці технологічних
металоконструкцій, обслуговуючих площадок, східців й інших
улаштувань, конструктивно пов'язаних з обладнанням;
4.3.4. Роботи по ізоляції і фарбуванню обладнання, що
встановлюється, технологічних трубопроводів;
4.3.5. Додаткові витрати, перераховані у підпункті 4.2.15,
пов'язані з проведенням робіт з монтажу обладнання;
4.3.6. Інші, не перераховані вище роботи і витрати,
передбачені у цінниках на монтаж обладнання.
4.3.7. Не включаються в обсяги робіт з монтажу обладнання:
- витрати з демонтажу і монтажу обладнання, що здійснюються
під час пускових і налагоджувальних робіт;
- роботи з монтажу і демонтажу будівельних машин і
механізмів;
- роботи по довиготовленню, передмонтажній ревізії, усуненню
дефектів і пошкоджень обладнання.
4.4. До складу витрат на обладнання, інструмент, інвентар
входять:
4.4.1. Вартість технологічного, енергетичного,
підйомно-транспортного й іншого обладнання (яке монтується і не
монтується), що входить до кошторисів на будівництво (включаючи
придбане для заміни застарілого і зношеного): станків, пресів,
двигунів, генераторів, котлів виробничих, насосів, компресорів,
кранів, підйомників вантажних і пасажирських, транспортних
засобів, технологічно пов'язаних з процесом промислового
виробництва (цементовози і панелевози, сталевози і чавуновози;
внутрішньо-кар'єрний транспорт, рудні електровози і вагонетки,
промислові мотовози, автокари, електрокари, валочно-пакувальні і
валочно-трелювальні машини, лісосплавний флот, рухомий состав
вузькоколійних лісовозних доріг, тощо); обладнання для
лабораторій, майстерень, дослідних установок, рентгенівських,
електроводосвітлолікувальних й інших медичних кабінетів тощо;
4.4.2. Вартість нестандартизованого обладнання (включаючи
вартість його проектування) і котельно-допоміжного обладнання.
До нестандартизованого обладнання відноситься: обладнання,
яке передбачається у затверджених проектах (робочих проектах) на
капітальне будівництво і виготовляється за разовими (одиничними)
замовленнями об'єднаннями, підприємствами або
будівельно-монтажними організаціями на підставі креслень,
специфікацій і технічних умов проектно-конструкторських
організацій, як таке, що не повторюється і застосовується лише в
силу особливих технічних рішень у проекті;
4.4.3. Вартість контрольно-вимірювальних приладів, засобів
автоматизації і зв'язку, виробничого інструменту та інвентаря, у
тому числі малоцінного і того, що швидко зношується, який
включається до кошторисів на будівництво як перший комплект для
підприємств і об'єктів, що будуються;
4.4.4. Витрати на придбання обладнання, інструменту і
інвентаря, що передбачаються у кошторисах на первинне оснащення
вищих учбових закладів, вищих учбових закладів з підготовки
молодших спеціалістів, загальноосвітніх навчально-виховних
закладів, шкіл-інтернатів, професійних навчально-виховних
закладів, дошкільних закладів, лікарень, амбулаторно-поліклінічних
закладів, гуртожитків, клубів, бібліотек, а також інших
культурно-побутових об'єктів;
4.4.5. Вартість обладнання і машин, що не входять до
кошторисів на будівництво, включаючи збірно-розбірні і пересувні
інвентарні приміщення і майстерні, у тому числі придбаних для
заміни застарілих і зношених (див. підпункт 4.5.2);
4.4.6. Витрати на передмонтажні ревізії обладнання і на
усунення виявлених при цьому дефектів (якщо такі витрати
проводяться за рахунок капітальних вкладень);
4.4.7. Сума платежів суднобудівним заводам, що здійснюються в
міру готовності суден;
4.4.8. Вартість окремих елементів і частин обладнання,
пов'язаних з оснащенням, наповненням і комплектацією обладнання,
які є його складовою частиною; вартість виготовлених на будові
окремих вузлів і деталей обладнання;
4.4.9. Вартість робіт по складанню робочих креслень для
виготовлення нестандартизованого обладнання, оплата яких
проводиться забудовником за рахунок капітальних вкладень окремо
від оплати вартості його виготовлення.
4.4.10. Витрати на дослідно-конструкторські роботи по
створенню нестандартизованих дослідно-промислових та промислових
засобів і систем автоматизації керування технологічними процесами,
агрегатами і виробництвами для підприємств, що будуються, якщо ці
витрати здійснюються за рахунок капітальних вкладень;
4.4.11. Вартість придбаного устаткування, яке було враховане
на балансі інших підприємств і організацій (порядок відображення у
звітності див. п. 11.17).
4.5. Обладнання розподіляється на обладнання, що входить і не
входить до кошторису на будівництво
4.5.1. До обладнання, що входить до кошторису на будівництво,
належить устаткування, машини і механізми, передбачені у проектах
і кошторисах на реконструкцію, розширення, технічне переозброєння
діючих підприємств, підтримання виробничих потужностей і на
будівництво нових підприємств і об'єктів, а також обладнання,
машини і механізми, які, у зв'язку з порядком розробки
проектно-кошторисної документації для даної галузі, підлягають
включенню у зазначені вище проекти і кошториси, незалежно від
того, передбачені вони чи ні у кошторисах і проектах фактично. Це
стосується і обладнання, що входить до кошторисів на будівництво,
придбаного для заміни морально застарілого і фізично зношеного;
4.5.2. До обладнання, що не входить до кошторисів на
будівництво, відносяться устаткування, машини і механізми, які у
відповідності з діючим порядком розробки проектно-кошторисної
документації для даної галузі не підлягають включенню до
кошторисів на нове будівництво підприємств і об'єктів, а також до
кошторисів на розширення, реконструкцію, технічне переозброєння
діючих підприємств і підтримання виробничих потужностей.
Види обладнання, що не входять до кошторису на будівництво, а
також галузі народного господарства, підприємства яких можуть його
придбавати, наведені у підпунктах 4.5.2.1 - 4.5.2.13:
4.5.2.1. Рухомий склад, контейнери залізничного транспорту,
вагони метрополітену, цистерни для транспортування зрідженого газу
газової промисловості;
4.5.2.2. Літаки, вертольоти, двигуни до них і авіаційне
обладнання цивільної авіації;
4.5.2.3. Судна і контейнери морського, річкового флоту і
флоту рибної промисловості, спеціальні судна і транспортні засоби
організації гідрометеослужби;
4.5.2.4. Автомобілі, автобуси, автопричепи, шляхові машини
підприємств автомобільного транспорту і шляхового господарства;
4.5.2.5. Трамваї, тролейбуси, машини для очищення вулиць й
інші машини комунального господарства;
4.5.2.6. Будівельні машини, механізми, інвентар і інструмент,
а також транспортні засоби будівельних і монтажних організацій;
4.5.2.7. Комплекти інвентарних деталей збірно-розбірних
будинків і споруд; інвентарні будинки, вагони, фургони й інші
приміщення контейнерного типу будівельних, геологорозвідувальних і
вишукувальних організацій;
4.5.2.8. Трактори, комбайни й інші посівні грунтообробні та
збиральні машини і транспортні засоби сільськогосподарських
підприємств і організацій;
4.5.2.9. Автомашини, інші транспортні засоби і контейнери для
перевезення пошти, поштові залізничні вагони зв'язку;
4.5.2.10. Бурове обладнання (включаючи бурові установки),
геофізичне обладнання і апаратура бурових, геологорозвідувальних і
вишукувальних організацій;
4.5.2.11. Енергопоїзди, пересувні дизельні електростанції;
4.5.2.12. Контейнери постачально-збутових організацій;
4.5.2.13. Автомагазини, автолавки, автоцистерни і причепи до
них, пересувні сатураторні апарати і автомати для продажу
газованої води на підприємствах торгівлі і громадського
харчування.
4.5.2.14. Не відносяться до обладнання, що не входить до
кошторисів на будівництво:
- обладнання, придбане для додаткової установки у діючих
цехах на вільних площах;
- транспортні засоби, технологічно зв'язані з процесом
виробництва, оскільки такі транспортні засоби при будівництві
нових підприємств включаються до кошторисів.
4.6. Обладнання розподіляється на обладнання, що потребує і
не потребує монтажу
4.6.1. До обладнання, що потребує монтажу, належить
обладнання, яке може бути введене в дію лише після встановлення і
закріплення його на місці постійної експлуатації на фундаментах чи
опорах, а також після їх індивідуального і комплексного
випробування під відповідним експлуатаційним навантаженням. До
обладнання, що потребує монтажу, відносяться також і
електронно-обчислювальні машини, для здавання в експлуатацію яких
необхідно виконати електромонтажні і пусконалагоджувальні роботи.
4.6.2. До обладнання, що не потребує монтажу, належить
обладнання, яке не потребує для введення його в дію попереднього
збирання або встановлювання на опори, фундаменти: локомотиви,
вагони, трактори, сільськогосподарські машини, будівельні і
шляхові машини, автомобілі, морські і річкові судна, двигуни і
лічильні машини, прилади тощо.
4.7. До складу інших капітальних робіт і витрат входять:
4.7.1. Проектно-вишукувальні роботи, включаючи роботи для
будівництва майбутніх років і витрати на розробку
техніко-економічних обгрунтувань, що здійснюються за рахунок
капітальних вкладень, а також авторський нагляд проектних
організацій;
4.7.2. Витрати на утримання адміністрації підприємств, що
будуються, і технічного нагляду (включаючи витрати на утримання
апарату управління (відділу) капітального будівництва єдиного
замовника);
4.7.3. Роботи по експлуатаційному і глибокому розвідувальному
бурінню на нафту, газ і на термальні води;
4.7.4. Витрати по відведенню земельних ділянок і переселенню
у зв'язку з будівництвом (крім будівельних робіт, пов'язаних з
переселенням);
4.7.5. Витрати на відшкодування землекористувачам збитків,
пов'язаних з вилученням або наданням ними у тимчасове користування
земельних ділянок, які відводяться під будівництво, а також для
інших державних і громадських потреб;
4.7.6. Витрати, пов'язані з освоєнням нових земель замість
тих земельних ділянок, що вилучаються у землекористувачів для
будівництва і інших державних і громадських потреб (крім вартості
будівельних робіт на ці цілі, передбачених підпунктом 4.2.12).
4.7.7. Витрати по насадженню і вирощуванню багаторічних
плодово-ягідних культур (садів, виноградників й інш.), на
створення (закладку і догляд) захисних лісових смуг, включаючи
полезахисні, садозахисні, водорегулювальні та інші лісові смуги, у
тому числі уздовж автомобільних шляхів і залізниць;
4.7.8. Витрати на проведення культуртехнічних робіт на
землях, що не потребують осушення, і на терасування крутих схилів;
4.7.9. Витрати на придбання робочої і продуктивної худоби,
птиці, що здійснюються несільськогосподарськими підприємствами і
організаціями;
4.7.10. Витрати на підготовку експлуатаційних кадрів для
підприємств, що будуються, передбачені у кошторисах на
будівництво;
4.7.11. Витрати по оргнабору робітників;
4.7.12. Витрати на придбання у державних, громадських,
кооперативних (включаючи колективні сільськогосподарські)
організацій будівель, споруд та інших основних фондів (порядок
відображення у звітності див. п. 11.17);
4.7.13. Витрати на науково-дослідні роботи, передбачені у
проектах і кошторисах підприємств або споруд, що будуються, по
уточненню будівельних і технологічних проектних рішень у зв'язку
зі специфікою місцевих умов будівництва і особливостями роботи
даного підприємства або споруди (крім робіт, пов'язаних із
спорудженням експериментальних установок і придбанням обладнання);
4.7.14. Вартість пусконалагоджувальних робіт на об'єктах
житлово-цивільного призначення, які передбачаються зведеною
відомістю витрат на будівництво;
4.7.15. Інші роботи і витрати, що не відносяться до вартості
будівельних і монтажних робіт, передбачені у зведеному
кошторисному розрахунку вартості будівництва.
4.8. Суми сплачених банку процентів за кредит розподіляються
у звітності по технологічній структурі капітальних вкладень (див.
пункт 4.1) і включаються в інвентарну вартість об'єкта у розмірах,
встановлених чинним законодавством.
4.9. Додаткові витрати, пов'язані із здійсненням будівельних
і монтажних робіт, що згадуються у підпункті 4.2.15, враховуються
у вартості цих робіт і в "інші капітальні роботи і витрати" не
включаються.
4.10. У капітальні вкладення не включають:
4.10.1. Витрати на підготовку і пуск підприємств
(пусконалагоджувальні витрати), що проводяться за рахунок коштів
основної діяльності (тобто за винятком об'єктів соціальної сфери)
- дивись підпункт 4.7.14;
4.10.2. Витрати на роботи, пов'язані з передмонтажними
ревізіями і усуненням виявлених при цьому дефектів обладнання
(крім випадку, зазначеного у підпункті 4.4.6);
4.10.3. Витрати на бурові і геологорозвідувальні роботи, що
здійснюються за рахунок операційних витрат по державному бюджету
або коштів основної діяльності;
4.10.4. Витрати забудовника на капітальний ремонт обладнання,
будинків, споруд та інших основних фондів;
4.10.5. Витрати на земле - лісовлаштувальні роботи, а також
роботи щодо поліпшення земель, що проводяться за рахунок коштів
основної діяльності;
4.10.6. Витрати на демонтаж і монтаж обладнання, що
здійснюються під час пусконалагоджувальних робіт;
4.10.7. Витрати по усуненню браку і переробці неякісно
виконаних робіт;
4.10.8. Витрати по виправленню дефектів по укомплектуванню,
контрольному збиранню і пов'язаним з цим випробуванням машин,
обладнання і приладів;
4.10.9. Витрати на окремі види культуртехнічних й інших робіт
у сільському господарстві (вивезення торфу, придбання і внесення
мінеральних добрив, гіпсування грунтів й інш.), що оплачуються за
рахунок операційних коштів по державному бюджету;
4.10.10. Витрати на придбання обладнання і інвентаря, що
здійснюються діючими установами (школами, лікарнями, дитячими
садками, тощо) за рахунок асигнувань по статті 12 бюджетної
класифікації;
4.10.11. Витрати на виготовлення дослідних зразків обладнання
та установок для науково-дослідних робіт, а також на виготовлення
дослідних зразків машин та обладнання, які встановлюються для
промислових випробувань, та витрати на випробування прийнятих
винаходів;
4.10.12. Витрати сільськогосподарських підприємств та
організацій на формування основного стада, а також на придбання
птиці, кроликів, хутряних звірів і бджолосімей;
4.10.13. Вартість робіт по монтажу і демонтажу будівельних
машин і механізмів, які включені в одиничні розцінки на будівельні
і монтажні роботи;
4.10.14. Вартість робіт по ліквідації основних фондів:
розбирання будівель і споруд, демонтаж обладнання тощо (крім
випадків, коли ці роботи пов'язані з підготовкою території для
нового будівництва, реконструкції, розширення або технічного
переозброєння діючих підприємств і передбачені у кошторисі на
будівництво);
4.10.15. Вартість тимчасових (нетитульних) будівель, споруд і
пристроїв, зведених на час будівництва за рахунок накладних витрат
будівельних організацій (приміщення для контор і комор прорабів і
майстрів, кубові і душові, приміщення для обігріву, прохідні і
сторожові будки, повітки і навіси при об'єктах тощо);
4.10.16. Вартість спеціальних інструментів і пристосувань
(інструменти і пристосування цільового призначення, що призначені
для серійного або масового виробництва певних виробів або які
використовуються для виконання певного замовлення);
4.10.17. Вартість завезених або виготовлених на будівельному
майданчику, але не використаних деталей, блоків, конструкцій й
інших будівельних матеріалів;
4.10.18. Витрати, пов'язані з освоєнням проектної потужності
підприємства (цеху), що здійснюються після його прийняття в
експлуатацію;
4.10.19. Вартість запасних частин обладнання;
4.10.20. Роботи, що виконуються забудовниками на договірних
основах для інших підприємств і організацій;
4.10.21. Авансові перерахунки підрядним організаціям.
4.11. Суми податку на добавлену вартість включаються в
капітальні вкладення та введення в дію основних фондів за винятком
випадків, встановлених чинним законодавством України.
5. Склад основних фондів, що вводяться в дію
5.1. До складу основних фондів, що вводяться в дію,
включаються:
5.1.1. Вартість закінчених будівництвом і введених в дію у
звітному періоді підприємств (повністю чи окремими чергами,
пусковими комплексами, цехами, виробництвами), будівель і споруд,
залізничних колій, автомобільних шляхів, аеропортів, морських і
річкових портів, трубопроводів, засобів зв'язку, ліній
електропередачі, об'єктів сільського господарства, зрошувальних,
осушувальних і обводнювальних систем, каналів і гідротехнічних
споруд, торговельних і складських приміщень і підприємств
громадського харчування, житлових будинків, установ науки, освіти,
мистецтва, культури, охорони здоров'я, адміністративних будинків,
підсобних і допоміжних будівель і споруд (включаючи витрати по
благоустрою території забудовника та інші роботи, що входять до
складу об'єктів, які будуються);
5.1.2. Вартість, введеного в дію обладнання, машин,
транспортних засобів усіх видів, які входять і не входять до
кошторисів на будівництво, які потребують і не потребують монтажу;
5.1.3. Вартість придбаних інструментів, інвентаря й інших
предметів, які зараховуються в основні фонди, а також вартість
малоцінного і такого, що швидко зношується інструменту і
інвентаря, передбачених у кошторисах на будівництво об'єктів;
вартість білизни і постільних речей, придбаних для готелів, що
заново вводяться у дію, незалежно від їх вартості і строку служби;
5.1.4. Вартість багаторічних насаджень (садів, виноградників
та інших багаторічних плодово-ягідних культур, полезахисних,
садозахисних, водорегулюючих й інших лісових смуг), витрати по
терасуванню крутих схилів, витрати по спорудженню ставків,
водоймищ, водосховищ і лиманів, витрати на спорудження
протиерозійних гідротехнічних, протисельових, протизсувних,
протилавинних і берегоукріплювальних споруд; роботи по осушенню
земель, днопоглиблювальні і болотопідготовчі роботи (крім
ремонтно-шляхових робіт, робіт по підтриманню глибин на
судноплавних ріках, каналах і акваторіях портів, судноремонтних
заводів і ремонтно-експлуатаційних баз флоту, що здійснюються за
рахунок бюджету, а також робіт по осушенню болот на діючих
торфопідприємствах, що здійснюються за рахунок оборотних засобів
торфопідприємств);
5.1.5. Капітальні витрати щодо поліпшення земель, до яких
відносяться витрати не інвентарного характеру (не пов'язані зі
зведенням споруд) на культуртехнічні заходи по поверхневому
поліпшенню земель для сільськогосподарського користування, що
проводяться за рахунок капітальних вкладень (планіровка земельних
ділянок, корчування площ під ріллю, очищення поля від каміння і
валунів, зрізання купин, розчищення заростей, очищення водоймищ та
інші);
5.1.6. Вартість закінчених бурінням і введених в дію нафтових
і газових експлуатаційних свердловин, а також розвідувальних
свердловин з необхідним дебетом нафти і газу, що передаються в
експлуатацію (вартість таких розвідувальних свердловин при
зарахуванні в основні фонди приймається за вартістю
експлуатаційного буріння);
5.1.7. Витрати на утримання адміністрації підприємства, що
будується, і технічного нагляду, а також авторського нагляду
проектних організацій; вартість проектно-вишукувальних робіт
(одночасно з введенням в дію об'єктів);
5.1.8. Вартість робіт по зовнішньому благоустрою міст й інших
населених пунктів: вартість мостів, підземних вуличних переходів,
шляхопроводів, набережних й інших об'єктів (прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів зовнішнього
благоустрою проводиться на загальних підставах);
5.1.9. Вартість придбаної робочої і продуктивної худоби
несільськогосподарськими підприємствами і організаціями;
5.1.10. Витрати на відшкодування землекористувачам збитків,
пов'язаних з вилученням або наданням ними у тимчасове користування
земельних ділянок, які відводяться під будівництво, а також
витрати, пов'язані з освоєнням нових земель замість тих, що
вилучаються (тимчасово зайнятих) під будівництво, передбачені у
зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва;
5.1.11. Вартість тимчасових титульних будівель і споруд,
збудованих за рахунок коштів, передбачених розділом "Тимчасові
будівлі і споруди" зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва;
5.1.12. Вартість придбаних типових інвентарних будинків і
споруд (пересувних, цільнопересувних, контейнерних і
збірно-розбірних). При використанні на будівництві інвентарних
будинків і споруд, що враховуються в основних засобах
будівельно-монтажних організацій, замовник (забудовник) включає у
введення в дію основних фондів лише ті витрати по зведенню
зазначених інвентарних будинків і споруд, які він оплачує;
5.1.13. Витрати, пов'язані з підготовкою зон затоплення,
передбачені у кошторисах на будівництво гідроелектростанцій і
водосховищ сільськогосподарського й іншого призначення, що
зараховуються в основні фонди цих гідроелектростанцій
(водосховищ). До цих витрат відносяться:
5.1.13.1. Очищення і санітарна підготовка річища водосховища
(крім витрат по вирубці товарного лісу), корчування пеньків,
проведення протималярійних заходів і заходів щодо запобігання
спливання торф'яних покладів, рибогосподарське освоєння
водосховищ, укріплення берегів водосховищ і захист їх від
замулювання;
5.1.13.2. Відновлення у попередньому обсязі об'єктів
водотранспортного освоєння водосховищ, а також проведення заходів
по забезпеченню безпеки плавання суден (порти-сховища, обстановка
путі тощо);
5.1.13.3. Археологічні роботи, захист пам'ятників культури і
корисних копалин;
5.1.13.4. Захист населених пунктів, діючих підприємств і
господарств, сільськогосподарських угідь від затоплення і
підтоплення;
5.1.13.5. Переселення населення (перенесення житлових
будинків, споруд і земельних насаджень, що належать індивідуальним
власникам, включаючи розбирання, перевезення і збирання на новому
місці, або виплата грошової компенсації), найм тимчасових житлових
приміщень і перевезення майна;
5.1.13.6. Зняття родючого шару грунту з річища водосховища з
наступним використанням цього шару для рекультивації або для
підвищення родючості малопродуктивних земель;
5.1.13.7. Перенесення із зони затоплення житлових будинків,
шкіл, лікарень, клубів, зелених насаджень, промислових
підприємств, ліній електропередачі, ліній зв'язку, залізниць та
автомобільних шляхів й інших споруд, які належать підприємствам
(організаціям) та приватним особам, а також усі збитки, пов'язані
з їх перенесенням на нове місце.
Витрати по будівництву нових підприємств, об'єктів і споруд
замість ліквідованих у зонах затоплення водосховищ, у районах
будівництва залізниць і автомобільних шляхів, каналів, а також на
територіях, відведених під будівництво підприємств і споруд, які
передбачені у кошторисах на будівництво гідроелектростанцій,
водосховищ, залізниць і автомобільних шляхів, каналів, підприємств
й інших споруд, включаються у основні фонди і відображаються у
звітності тих організацій, які здійснюють функції замовника по
будівництву цих підприємств, об'єктів і споруд на новому місці.
5.1.14. Вартість основних фондів, що вводяться в дію,
збільшується на суму податку на добавлену вартість.
5.2. Не включаються в основні фонди:
5.2.1.Витрати на тимчасові (нетитульні) будівлі, споруди і
улаштування, що зводяться на час будівництва за рахунок накладних
витрат будівельних організацій (приміщення для контор і комор
прорабів та майстрів, кубові і душові, приміщення для обігріву,
прохідні і сторожові будки, повітки і навіси при об'єктах тощо);
5.2.2. Витрати на підготовку кадрів для основної діяльності
новобудов, які передбачені у зведених кошторисних розрахунках
вартості будівництва цих підприємств;
5.2.3.Засоби праці, що служать менше одного року, незалежно
від їх вартості;
5.2.4. Засоби праці вартістю в межах встановленого ліміту за
одиницю, незалежно від їх строку служби, за винятком
сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованого
інструменту, а також робочої і продуктивної худоби, які
включаються в основні фонди, незалежно від їх вартості;
5.2.5. Вартість спеціального інструменту і спеціальних
пристосувань цільового призначення, призначених для серійного і
масового виробництва певних виробів, або тих що використовуються
для виконання певного замовлення, незалежно від їх вартості;
5.2.6. Вартість перших комплектів предметів, зазначених у
підпунктах 5.2.3, 5.2.4 і 5.2.5, придбаних для підприємств і
об'єктів, що заново вводяться в дію за рахунок коштів,
передбачених у кошторисах на будівництво цих підприємств
(об'єктів), у державній статистичній звітності показується у
складі основних фондів, що вводяться в дію (див.підпункт 5.1.3);
5.2.7. Вартість молодняку тварин і тварин на відгодівлі,
птиці, кроликів, звірів, бджолосімей, а також піддослідних тварин;
5.2.8. Вартість садівного матеріалу, що вирощується у
розсадниках для багаторічних насаджень;
5.2.9. Вартість знарядь лову (тралів, неводів, сіток,
снастей, мереж та ін.), незалежно від їх вартості і строку служби;
5.2.10. Вартість бензомоторних пилок, сукорізок і
сплавлювального тросу, витрати по будівництву магістралей і
тимчасових гілок лісовозних доріг незалежно від строку їх
експлуатації, сезонних доріг, тимчасових будівель у лісі строком
експлуатації до двох років (пересувних обігрівальних будиночків,
котлопунктів, пиломайстерень, бензозаправок тощо);
5.2.11. Витрати на геологорозвідувальні, землеупоряджувальні
і лісоупоряджувальні роботи, не пов'язані з будівництвом нових
об'єктів;
5.2.12. Витрати на консервацію будівництва;
5.2.13. Витрати, що проводяться за рахунок коштів бюджету,
виділених на операційні витрати: по вапнуванню і фосфоруванню
кислих грунтів, гіпсуванню і меліоративній обробці солонцевих
грунтів, закріпленню балок, ярів, пісків й інших незручних земель
у сільськогосподарських підприємствах;
5.2.14. Витрати по будівництву протиерозійних гідротехнічних,
протисельових, протизсувних й інших споруд, терасуванню крутих
схилів, створенню захисних лісових смуг, що здійснюються за
рахунок коштів бюджету, виділених на операційні витрати, коштів
основної діяльності й інших коштів (крім капітальних вкладень);
5.2.15. Витрати на формування основного стада;
5.2.16. Витрати, пов'язані з відшкодуванням громадянам
вартості будівель і посадок, що їм належать, які зносяться при
відведенні земельних ділянок під будівництво кооперативних
житлових будинків, й інші витрати, які дозволено відносити на
витрати, що не збільшують вартості основних фондів.
5.3. Не включається також у введені в дію основні фонди (і у
виконані капітальні вкладення):
5.3.1. Вартість передбачених кошторисом, але не виконаних
робіт і не проведених витрат. Вартість цих робіт і витрат
включається у введені в дію основні фонди лише після їх фактичного
виконання на підставі актів прийняття виконаних робіт, оформлених
у встановленому порядку;
5.3.2. Вартість обладнання та машин, які вважаються готовими
виробами ( товаром ) на складах підприємств-виробників,
постачальницьких та збутових організацій, а також обладнання, що
потребує монтажу, але монтажні роботи не розпочиналися,
врахованого на балансі капітального будівництва;
5.3.3. Вартість обладнання та машин, монтаж яких закінчений,
але вони не експлуатуються і враховані на балансі капітального
будівництва;
5.3.4. Вартість окремих будівельних конструкцій і деталей,
частин і агрегатів машин, обладнання та рухомого складу машин,
призначених для будівництва, ремонтних цілей та комплектації,
врахованих в оборотних засобах.
6. Особливості відображення в звітності даних
по деяких об'єктах виробничого
і невиробничого призначення
6.1. У звітності дані про капітальні вкладення, будівельні і
монтажні роботи, введення в дію основних фондів по об'єктах
виробничого призначення відображаються окремо від показників по
об'єктах невиробничого призначення.
До об'єктів виробничого призначення відносяться об'єкти, які
після завершення їх будівництва будуть функціонувати у сфері
матеріального виробництва: у промисловості, сільському
господарстві і заготівлях, водному і лісовому господарствах, на
транспорті і в зв'язку, у будівництві, торгівлі і громадському
харчуванні, матеріально-технічному забезпеченні і збуті.
До об'єктів невиробничого призначення відносяться об'єкти
житлового і комунального господарства, заклади охорони здоров'я,
фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури,
мистецтва, а також науково-дослідні і інші організації (заклади),
зв'язані з розвитком науки.
6.2. Адміністративні будівлі підприємств, трестів галузей
сфери матеріального виробництва відносяться до об'єктів
виробничого призначення.
Адміністративні будівлі організацій невиробничих галузей,
органів місцевого самоврядування, громадських організацій,
закладів банків, судів, архівів і т.п., а також адміністративні
будівлі міністерств, відомств, як галузей сфери матеріального
виробництва, так і невиробничих галузей відносяться до об'єктів
невиробничого призначення.
6.3. Підприємства побутового обслуговування населення
поділяються на підприємства виробничого і невиробничого видів.
До підприємств виробничих видів побутового обслуговування
відносяться підприємства: по ремонту й індивідуальному пошиттю
швацьких, галантерейних, хутряних і шкіряних виробів, головних
уборів, виробів текстильної і шкіряної галантереї, взуття;
підприємства по хімічній чистці і фарбуванню одягу; пральні,
будинки побуту і комбінати побутового обслуговування (в частині
промислової діяльності), підприємства по ремонту, індивідуальному
пошиттю та в'язанню трикотажних виробів, ремонту побутових машин і
приладів та металевих господарських виробів; підприємства по
ремонту і виготовленню меблів за індивідуальними замовленнями
населення; підприємства по ремонту транспортних засобів, що
належать громадянам; підприємства по ремонту та виготовленню
ювелірних виробів та інші підприємства виробничих видів побутового
обслуговування.
До підприємств невиробничих видів побутового обслуговування
відносяться: перукарні, лазні, фотоательє, кінолабораторії по
обслуговуванню населення, душові павільйони, будинки побуту і
комбінати побутового обслуговування населення (крім промислової
діяльності); організації по прибиранню квартир, натиранню підлоги
та протиранню шибок, похоронні бюро, контори кладовищ, крематорії,
довідкові бюро, бюро по обміну житлової площі, організації по
переписуванню та виконанню перекладів, бюро добрих послуг;
підприємства по прокату предметів культурно-побутового призначення
і господарського вжитку й інші організації по наданню побутових
послуг населенню. У державній статистичній звітності з
капітального будівництва дані по підприємствах виробничих видів
побутового обслуговування показуються в показниках по об'єктах
виробничого призначення, а по підприємствах невиробничих видів -
по об'єктах невиробничого призначення.
Прийняття в експлуатацію підприємств виробничих видів
побутового обслуговування населення здійснюється у тому ж порядку,
який встановлений для об'єктів виробничого призначення, а по
підприємствах невиробничих видів - у порядку, встановленому для
об'єктів житлово-цивільного призначення.
6.4. Підприємства торгівлі та громадського харчування,
будівлі АТС, поштово-телеграфні відділення зв'язку (як ті, що
стоять окремо, так і розміщені у житлових будинках), які будуються
за рахунок капітальних вкладень, виділених на житлове будівництво,
відносяться до об'єктів виробничого призначення.
Витрати на придбання і монтаж устаткування, призначеного для
підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування, зв'язку, закладів освіти й інших організацій,
розміщених у вбудованих, вбудовано-прибудованих і прибудованих
нежитлових приміщеннях житлових будинків, а також на спеціальне
оздоблення цих нежитлових приміщень ураховуються за відповідними
галузями і об'єктами. Вартість нежитлових приміщень для вказаних
підприємств і об'єктів ураховується в капітальних вкладеннях на
житлове будівництво.
6.5. Дані про введення в дію основних фондів, капітальні
вкладення та будівельні і монтажні роботи за галузями і
підгалузями у державній статистичній звітності з капітального
будівництва показуються у відповідності з їх складом, приведеним у
класифікаторі галузей народного господарства (видів економічної
діяльності).
7. Порядок визначення освоєних капітальних вкладень
та будівельних і монтажних робіт
7.1. Дані про капітальні вкладення відображаються у державній
статистичній звітності у фактичних цінах:
по будівельних і монтажних роботах - з урахуванням витрат,
викликаних ринковими відносинами (зростання вартості матеріалів,
заробітної плати, тарифів, витрат на експлуатацію машин і
механізмів);
аналогічно по проектно-вишукувальних роботах;
вартість обладнання відображається у фактичних цінах, які
враховують його придбання, транспортні, заготівельно-складські та
інші витрати. Вартість імпортного обладнання показується на базі
контрактних (розрахункових) цін, перерахованих у діючу грошову
одиницю України за курсом, встановленим Національним банком на
дату його придбання.
7.2. Основою для відображення у звітності замовника і
підрядчика виконаного обсягу будівельних і монтажних робіт є
"Довідка про вартість виконаних робіт і витрат" (далі-Довідка) за
формою N 3, яку складає підрядна організація.
Обсяг виконаних будівельних і монтажних робіт, який
вказується у Довідках, визначається по кожному об'єкту будівництва
за даними журналу обліку виконаних робіт.
Будівельні і монтажні роботи, виконані з відступом від
проектних рішень, будівельних норм і правил, у Довідку за формою N
3 не включаються.
7.2.1. Субпідрядчики включають у Довідку за формою N 3 обсяги
робіт, виконаних власними силами, включаючи і ті роботи, котрі для
них в окремих випадках виконувались залученими організаціями
(субпідрядчиками). Складені Довідки субпідрядні організації
подають генпідрядчику в термін, який забезпечує включення
відображених в них обсягів робіт в загальну Довідку за формою N 3,
що подається забудовнику генпідрядчиком (див.пп. 7.2.2).
7.2.2. Генпідрядчик складає загальну Довідку за формою N 3, в
яку включає обсяги робіт, виконаних як власними силами, так і
субпідрядними організаціями. Цю загальну Довідку генпідрядчик
подає щомісячно забудовнику в термін, що забезпечує подання
останнім звітів.
Довідка складається на кожне будівництво окремо. Після запису
даних в цілому по будівництву у вільних рядках виділяють дані по
пускових комплексах, виробництвах і об'єктах, які входять до
складу будівництва.
7.2.3. Якщо будівництво здійснюється двома або більше
генпідрядчиками, то забудовник зобов'язаний одержати відповідні
Довідки про вартість виконаних робіт від усіх генпідрядчиків.
7.2.4. При здійсненні будівництва господарським способом
виконання будівельних і монтажних робіт відображається у звітності
у тому ж порядку, що і при підрядному способі.У цьому випадку
Довідку за формою N 3 підписують керівники підприємства і
організації (підрозділу), що здійснюють будівельні і монтажні
роботи.
7.2.5. Коли розрахунки за виконані роботи здійснюються
замовником у іноземній валюті, то, для відображення у Довідці за
формою N 3 і у звітності, ці обсяги робіт перераховуються у діючу
грошову одиницю України за курсом, встановленим Національним
банком на період виконання робіт.
7.3. Вартість обладнання включається у виконані капітальні
вкладення у такому порядку:
7.3.1. Вартість обладнання ( у тому числі
нестандартизованого), що потребує монтажу, включається у виконані
капітальні вкладення, починаючи з того місяця, у якому фактично
розпочаті роботи по його встановленню на постійне місце
експлуатації, тобто прикріплення до фундаменту, підлоги
міжповерхового перекриття, або інших несучих конструкцій будівлі
(споруди), або розпочата укрупнена збірка обладнання, яка підлягає
оплаті згідно з цінниками на монтаж обладнання.
Вказане обладнання включається у виконані капітальні
вкладення на підставі оформленої у встановленому порядку Довідки
за формою N 3.
Роботи по підготовці обладнання до монтажу (перевезення
обладнання до місця установки, розпакування, перевірка
комплектації його окремих частин, а також передмонтажна ревізія та
пов'язаний з нею ремонт) не є підставою для включення вартості
цього обладнання у виконані капітальні вкладення;
7.3.2. У випадках, коли передбачена оплата монтажу окремих
вузлів обладнання (агрегату, машини) або окрема оплата його
укрупненої збірки, у виконані капітальні вкладення включається
вартість тільки того вузла, до монтажу (укрупненої збірки) якого
фактично приступили (див. п. 7.3.1.).
7.3.3. Вартість анкерних плит, башмаків, болтів й інших
деталей для постійного кріплення обладнання до місця установки
і з'єднання між собою його вузлів (частин), що входять у комплект
постачання обладнання і у його прейскурантну ціну, урахована у
вартості обладнання і тому окремо у звіт не включається.
7.3.4. Обладнання, що потребує монтажу, але згідно з
кошторисом на будівництво призначене для постійного запасу,
включається у виконані капітальні вкладення тільки після його
надходження на місце призначення, оприбуткування одержувачем та
здавання на зберігання матеріально-відповідальним особам. Основою
для включення цього обладнання у виконані капітальні вкладення є
"Акт прийняття-передачі основних засобів".
До обладнання, призначеного для постійного запасу,
відносяться не всі види придбаного обладнання, а тільки ті з них,
що приведені у переліку технічно-необхідного резерву обладнання
для даної галузі. Обладнання, перелічене у цьому переліку, може
бути придбане як для новобудов, так і для діючих підприємств, на
яких проводиться технічне переозброєння, розширення,
реконструкція;
7.3.5. Вартість обладнання, що потребує монтажу, придбаного
для заміни морально застарілого і фізично зношеного, включається у
виконані капітальні вкладення у загальновстановленому порядку
(див. пп. 7.3.1 і 7.3.2). Обсяг виконаних робіт по монтажу цього
обладнання також повинен підтверджуватись Довідкою за формою N 3;
7.3.6. Вартість обладнання, що не потребує монтажу (у тому
числі обладнання, що не потребує монтажу, але згідно з кошторисом
на виробництво призначене для постійного запасу), а також
інструменту та інвентаря включається у виконані капітальні
вкладення тільки після їх надходження на місце призначення,
оприбуткування одержувачем і здавання на зберігання
матеріально-відповідальним особам на підставі акта
прийняття-передачі основних засобів;
7.3.7. Щодо обладнання, що не потребує монтажу, за
виготовлення якого проводяться проміжні розрахунки з його
виготовлювачами за ступенем готовності окремих вузлів (морські та
річкові судна і т.п.), у виконані капітальні вкладення включаються
суми, прийняті до оплати замовником на підставі актів в міру
готовності обладнання ( вузлів).
7.4. Вартість придбаної робочої худоби включається у виконані
капітальні вкладення після оприбуткування худоби одержувачем на
підставі рахунків постачальників, прийнятих до оплати платниками з
урахуванням витрат по доставці худоби до місця призначення.
7.5. Роботи і витрати, які за технологічною структурою
капітальних вкладень відносяться до інших робіт та витрат і не
враховуються у складі будівельних і монтажних робіт (див. п. 4.7),
включаються у виконані капітальні вкладення таким чином:
7.5.1. Інші капітальні роботи: роботи по експлуатаційному і
глибокому розвідувальному бурінню на нафту, газ і термальні води;
витрати по насадженню та вирощуванню багаторічних культур; витрати
на проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують
осушення, а також на створення полезахисних лісових смуг і
терасування крутих схилів та інші капітальні роботи, передбачені у
кошторисах на будівництво, - щомісячно на підставі Довідок за
формою N 3 незалежно від того, закінчені або не закінчені ці
роботи у повному обсязі у звітному місяці;
7.5.2. Інші роботи і витрати, які відшкодовуються замовником
підрядній організації - на підставі Довідок за формою N 3 або
платіжних документів;
7.5.3. Інші витрати, здійснені замовником та іншими
організаціями (крім підрядної організації): витрати на утримання
адміністрації підприємств, що будуються, технічний нагляд; витрати
по відведенню земельних ділянок і переселенню у зв'язку з
будівництвом (крім будівельних робіт, пов'язаних з переселенням),
витрати, пов'язані з інфраструктурою будівельно-монтажної
організації; витрати на придбання робочої худоби, що здійснюються
несільськогосподарськими підприємствами і організаціями; витрати
на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємства, що
будується; витрати на науково-дослідні роботи на підставі
прийнятих до оплати рахунків;
7.5.4. Вартість проектно-вишукувальних робіт для поточного
капітального будівництва і для будівництва майбутніх років, а
також авторський нагляд проектних організацій, включаються
щомісячно у виконані капітальні вкладення незалежно від форми
розрахунків за виконані роботи і порядку оплати рахунків за ці
роботи.
Ці роботи і витрати включають у виконані капітальні вкладення
на підставі довідки про виконаний обсяг проектних і вишукувальних
робіт, одержаної від проектної (вишукувальної) організації. Таку
довідку проектна (вишукувальна) організація подає забудовнику у
термін, що забезпечує подання останнім термінового звіту. Ця ж
довідка є підставою для відображення у звітності даних за формою N
4-кб.
Проектна (вишукувальна) організація включає у довідку весь
обсяг проектно-вишукувальних робіт, виконаних власними силами і
залученими організаціями як по закінчених, так і незакінчених у
звітному періоді проектах, вишукуваннях, роботах і витратах.
7.6. Не включаються у виконані капітальні вкладення:
- роботи і витрати, перераховані в п. 4.10;
- виготовлене підрядною організацією і прийняте забудовником
нестандартизоване обладнання, що потребує монтажу, але ще не здане
у монтаж. Таке обладнання враховується на балансі забудовника як
обладнання для установки;
- передане підрядчику для монтажу обладнання, збирання та
установка якого на постійному місці експлуатації фактично не
розпочата.
7.7. Повторне використання підрядчиком конструкцій, деталей
та матеріалів, одержаних від розбирання будівель та споруд,
підлягає обов'язковому оприбуткуванню у складському та
бухгалтерському обліку підрядчика за цінами їх можливого
використання, зменшеними на вартість переробки, необхідної для
застосування їх у справу. Вартість матеріалів, конструкцій та
деталей, що повторно використовуються, визначається двостороннім
актом, який підписується представниками підрядчика і замовника з
обов'язковою участю матеріально-відповідальних осіб.
На вартість таких матеріалів, конструкцій та деталей
зменшується сума рахунку за виконані роботи, без зменшення
виконаного обсягу робіт.
Якщо при виконанні робіт підрядна організація використовує
матеріали замовника, то їх вартість включається у виконаний обсяг
робіт при умові, що вони згідно з кошторисними нормами і правилами
підлягають включенню в обсяг виконуваних робіт і оприбутковані у
складському та бухгалтерському обліку підрядчика.
7.8. Вартість матеріалів і конструкцій (шпунтів, обсадних
труб та ін.), використаних при будівництві, які згідно з
кошторисними нормами підлягають поверненню після закінчення робіт,
включається у виконаний обсяг робіт у сумах, передбачених
відповідними кошторисними нормами.
8. Відтворювана структура капітальних вкладень
8.1. У цьому розділі наводяться загально-методологічні
визначення понять нового будівництва, розширення, реконструкції,
технічного переозброєння та підтримання потужностей діючих
підприємств. Ці поняття можуть уточнюватись органами, що
здійснюють державне регулювання у відповідних галузях економіки, у
вказівках з питань визначення цих понять для галузей (видів
економічної діяльності).
Віднесення капітальних вкладень та будівельних і монтажних
робіт до відповідних напрямів відтворюваної структури ведеться у
відповідності з характером будівництва, який вказано у
затвердженому титульному списку. Якщо в одному й тому ж титулі
поряд з розширенням або реконструкцією діючого підприємства
передбачено, крім того, і його технічне переозброєння, то дані по
розширенню (реконструкції) та технічному переозброєнню враховують
окремо за відповідними напрямами.
У тих випадках, коли у титульному списку на розширення
діючого підприємства одночасно передбачається реконструкція діючих
цехів та об'єктів основного та обслуговуючого призначення,
показники по розширенню і реконструкції повинні відноситись і
враховуватись за відповідними напрямами відтворюваної структури.
8.2. До нового будівництва відноситься будівництво комплексу
об'єктів основного, підсобного і обслуговуючого призначення
новостворюваних підприємств, будівель, споруд, а також філій і
окремих виробництв, які після введення в експлуатацію будуть
знаходитись на самостійному балансі, що здійснюється на нових
площах з метою створення нової виробничої потужності.
Якщо будівництво підприємства або споруди намічено
здійснювати чергами, то до нового будівництва відносяться перша й
наступні черги до введення в дію усіх запроектованих потужностей
на повний розвиток підприємства (споруди).
До нового будівництва відноситься також будівництво на новій
площі підприємства такої ж або більшої потужності (продуктивності,
пропускної спроможності, місткості будівлі або споруди) замість
підприємства. що ліквідується, подальша експлуатація якого за
технічними та економічними умовами визнана недоцільною, а також у
зв'язку з необхідністю, що викликана виробничо-технологічними або
санітарно-технічними вимогами.
8.3. До розширення діючих підприємств відноситься будівництво
додаткових виробництв на діючому підприємстві (споруді), а також
будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів
основного, підсобного й обслуговуючого призначення на території
діючих підприємств або на площах, що до них примикають, з метою
створення додаткових або нових виробничих потужностей.
До розширення діючих підприємств відноситься також
будівництво філій та виробництв, що входять до їх складу, які
після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на
самостійному балансі.
Якщо в процесі проектування виявилась необхідність і
економічна доцільність одночасно з розширенням підприємства
здійснювати реконструкцію діючих цехів та об'єктів основного,
підсобного та обслуговуючого призначення, то відповідні роботи і
витрати включаються до складу проекту на розширення підприємства,
але виділяються у зведеному кошторисному розрахунку окремим
рядком.
При розширенні діючого підприємства збільшення його
виробничої потужності (продуктивності, пропускної спроможності,
місткості будівлі або споруди) повинно здійснюватись у більш
короткі строки та при менших питомих витратах у порівнянні із
створенням аналогічних потужностей шляхом нового будівництва з
одночасним підвищенням технічного рівня та поліпшенням
техніко-економічних показників підприємства в цілому.
8.4. До реконструкції діючих підприємств відноситься
переобладнання діючих цехів та об'єктів основного, підсобного й
обслуговуючого призначення, як правило, без розширення існуючих
будівель і споруд основного призначення, пов'язане з
удосконаленням виробництва та підвищенням його
техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного
прогресу та здійснюване в цілому з метою збільшення виробничих
потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції
головним чином без збільшення чисельності працівників при
одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього
природного середовища.
При реконструкції діючих підприємств може здійснюватись:
розширення окремих будівель і споруд основного, підсобного й
обслуговуючого призначення у випадках, коли нове високопродуктивне
й більш досконале за технічними показниками устаткування не можна
розмістити в існуючих будівлях;
будівництво нових та розширення існуючих цехів та об'єктів
підсобного й обслуговуючого призначення з метою ліквідації
диспропорцій;
зведення нових будівель і споруд того ж призначення замість
ліквідованих на території діючого підприємства, подальша
експлуатація яких за технічними й економічними умовами визнана
недоцільною.
При реконструкції повинні забезпечуватись:
збільшення виробничої потужності підприємства перш за все за
рахунок усунення диспропорцій у технічних ланках; впровадження
маловідходних, безвідходних технологій та гнучких виробництв;
скорочення числа робочих місць; підвищення продуктивності праці;
зниження матеріалоємності виробництва та собівартості продукції;
підвищення фондовіддачі та покращення інших
техніко-економічних показників діючого підприємства.
8.5. До технічного переозброєння діючих підприємств
відноситься комплекс заходів по підвищенню техніко-економічного
рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження
передової техніки та технології, механізації і автоматизації
виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично
зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також по
удосконаленню загальнозаводського господарства та допоміжних
служб.
Технічне переозброєння діючих підприємств здійснюється за
проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт, що
розробляються на основі єдиного техніко-економічного обгрунтування
та у відповідності з планом підвищення техніко-економічного рівня
галузі (підгалузі), як правило, без розширення виробничих площ.
Метою технічного переозброєння діючих підприємств є
інтенсифікація виробництва, збільшення виробничих потужностей по
випуску продукції та покращення її якості при забезпеченні
зростання продуктивності праці і скорочення числа робочих місць,
зниження матеріалоємності та собівартості продукції, економії
матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, покращення інших
техніко-економічних показників роботи підприємства у цілому.
При технічному переозброєнні діючих підприємств можуть
здійснюватися: установка додатково на існуючих виробничих площах
обладнання та машин, впровадження автоматизованих систем
управління і контролю, застосування радіо, телебачення та інших
сучасних засобів в управлінні виробництвом, модернізація та
технічне переоблаштування природоохоронних об'єктів, опалювальних
і вентиляційних систем, приєднання підприємств, цехів та дільниць
до централізованих джерел тепло- і електропостачання.
При цьому допускається часткова перебудова* та розширення
існуючих виробничих будівель та споруд, обумовлених габаритами
нового обладнання, що встановлюється, та розширення існуючих або
будівництво нових об'єктів підсобного та обслуговуючого
призначення (наприклад, об'єктів складського господарства,
компресорних, котельних, кисневих та інших об'єктів), якщо це
пов'язано із заходами, що проводяться по технічному переозброєнню.
*************
* До часткової перебудови відноситься: посилення несучих
конструкцій, заміна перекрить, зміна планіровки існуючих будівель
і споруд та інші заходи.
8.6. У випадках, коли у встановленому порядку в період нового
будівництва або розширення діючого підприємства переглядався
проект введення в дію потужностей, що забезпечують випуск основної
кінцевої продукції, то продовження будівництва за зміненим
проектом відноситься до відповідного поняття згідно з проектом,
затвердженим спочатку. При перегляді проекту реконструкції діючого
підприємства продовження будівництва за зміненим проектом
відноситься до реконструкції або до розширення у випадках, коли
зміст і характер переглянутого складу робіт відповідає цьому
поняттю.
8.7. До підтримання потужностей діючого підприємства
відносяться заходи, пов'язані з постійним поновленням основних
засобів, що вибувають в процесі виробничої діяльності - підготовка
нових горизонтів на шахтах та дільниць на розрізах без збільшення
проектної потужності підприємства в цілому, проведення окремих
гірничих виробок на діючих горизонтах, розкриття та підготовка
запасів корисних копалин до розробки, заходи по розконсервуванню
запасів (якщо ці роботи не передбачені в проекті реконструкції),
влаштування відвалів порід, рудонакопичувачів, шламосховищ,
хвостосховищ та їх розширення, а також зведення окремих будівель
та споруд, що пов'язані з підтриманням досягнутого рівня видобутку
корисних копалин, що не входять до складу проектів реконструкції
(розширення) підприємств. В основному це відноситься до добуваючих
галузей та виробництв (паливних галузей промисловості, гірничих
підприємств чорної і кольорової металургії, хімічної
промисловості, промисловості будівельних матеріалів, а також до
лісового господарства), де в процесі їх виробничої діяльності
постійно поновлюється фронт робіт.
8.8. Будівництво на діючих підприємствах окремих об'єктів, що
не передбачені проектно-кошторисною документацією на розширення,
реконструкцію та які не відносяться до робіт, пов'язаних з
технічним переозброєнням діючих підприємств або підтриманням
діючих потужностей добуваючих галузей промисловості, планується і
здійснюється як будівництво окремих об'єктів на діючих
підприємствах, що не входять до складу будови. До таких об'єктів
відносяться окремі об'єкти виробничого призначення, інженерні
мережі, складські приміщення, адміністративно-побутові комбінати,
конторські та побутові приміщення, об'єкти громадського
харчування, лікувально-профілактичного і спеціального призначення
та інші.
9. Порядок відображення у звітності даних
по будівництву об'єктів
житлово-цивільного призначення
9.1. Цим порядком слід керуватися при складанні звітів за
формами NN 1-кб-місячна, 2-кб-квартальна, 2-кб-річна та інших з
використанням додатка N 2 цієї Інструкції.
9.2. Об'єкти житлово-цивільного призначення можуть прийматися
в експлуатацію тільки після виконання всіх будівельних і монтажних
робіт, монтажу ліфтів та іншого устаткування і благоустрою
території, при умові забезпечення об'єктів обладнанням та
інвентарем, передбаченими проектом, та усунення недоробок.
Якщо контрактом передбачається введення в експлуатацію
об'єктів житлово-цивільного призначення у період, коли за
кліматичними умовами деякі роботи по благоустрою виконуватися не
можуть, об'єкти можуть бути прийняті в експлуатацію без виконання
цих робіт, при обов'язковій умові визначення в акті прийняття
переліку обсягів робіт і граничних строків їх виконання.
Багатосекційні (чотири і більше секцій) житлові будинки
можуть прийматися в експлуатацію окремими секціями, якщо це
передбачено проектом, титульним списком та контрактом, при умові
повного завершення монтажу конструкцій і підключення опалення у
примикаючій секції та завершення благоустрою території біля
секцій, що вводяться у відповідності з попереднім абзацом.
Закінчені будівництвом житлові будинки, які мають вбудовані,
вбудовано-прибудовані або прибудовані приміщення, призначені для
підприємств і установ торгівлі, громадського харчування,
побутового обслуговування населення та інших потреб невиробничого
характеру, приймаються в експлуатацію одночасно з цими
приміщеннями при умові завершення по них всіх загальнобудівельних
робіт.
У випадках, коли вбудовані, вбудовано-прибудовані,
прибудовані приміщення відносяться до кількох житлових секцій,
посекційне прийняття допускається при умові завершення всіх
будівельних і монтажних робіт і забезпеченні тепла у зазначених
приміщеннях, що відносяться до даної секції. Прийняття в
експлуатацію вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих
приміщень, в цьому випадку здійснюється одночасно з прийняттям
останньої секції.
Прийняття в експлуатацію зазначених підприємств і установ,
розташованих у вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих
приміщеннях, повинне здійснюватись після відповідного їх
обладнання державними приймальними комісіями (державними
технічними комісіями) за окремим актом.
9.3. Замовники (забудовники) показують введення в
експлуатацію загальної (корисної) площі житлових будинків:
9.3.1. У заново збудованих житлових будинках постійного типу.
9.3.2. У заново збудованих гуртожитках постійного типу для
робітників і службовців, для учнів загальноосвітніх
навчально-виховних закладів, професійних навчально-виховних
закладів, студентів вищих учбових закладів і І - ІV рівнів
акредитації.
9.3.3. У заново збудованих будівлях нежитлового призначення
(житлові квартири в учбових закладах, лікарнях тощо).
9.3.4. В житлових будинках постійного типу, перевлаштованих з
нежилих приміщень, а також в надбудовах існуючих житлових будинків
і прибудовах до них.
9.3.5. Не показують в житловому будівництві спорудження дач,
житлових приміщень для спеціальних цілей (казарми для
військовослужбовців, гуртожитки для спецконтингентів,
будинки-інтернати для інвалідів та ветеранів праці, спальні
корпуси дитячих будинків).
9.4. У рядку 502 показують дані про введення в експлуатацію
загальної (корисної) площі та у рядку 515 - житлової площі
житлових будинків і гуртожитків.
9.5. Загальна (корисна) площа житлових будівель складається з
житлової площі і площі підсобних (допоміжних) приміщень. В житлову
площу житлових будинків квартирного і готельного типу, а також
нежитлових будівель, в яких є житлові квартири, включається площа
житлових кімнат: столових, спальних, дитячих й інших житлових
кімнат усередині квартири. В житловій площі гуртожитків
ураховується тільки площа спальних кімнат і кімнат для денного
перебування.
До підсобних (допоміжних) приміщень житлових будинків
квартирного і готельного типу, а також квартир в будинках
нежитлового призначення, зараховуються приміщення, розташовані
всередині квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні і гардеробні
кімнати, комори, вбудовані шафи, криті приквартирні веранди,
лоджії і т.ін.
В гуртожитках до підсобних (допоміжних) приміщень
зараховуються: кухні, коридори, санвузли, ванні, душові і
гардеробні кімнати, вбудовані шафи й інші приміщення
культурно-побутового призначення і медичного обслуговування.
Не включаються у введення в дію загальної (корисної) площі
житлових будинків: площа в житлових будинках і гуртожитках,
призначена для нежилих приміщень (крамниць, аптек, дошкільних
закладів, перукарень, ательє, пралень й інших підприємств
побутового обслуговування, контор домоуправлінь, бібліотек,
спортивних приміщень і ін.), а також площа вестибюлів, тамбурів,
холів, сходових площадок, загальних коридорів.
9.6. У склад основних фондів, що вводяться в експлуатацію,
капітальних вкладень та будівельних і монтажних робіт по житловому
будівництву входять:
9.6.1. Вартість будівництва житлових будинків і гуртожитків
постійного типу, перерахованих у підпунктах 9.3.1, 9.3.2 і 9.3.4 з
необхідними будівлями і приміщеннями в обсягах, передбачених
проектами.
9.6.2. Вартість робіт по освоєнню і інженерній підготовці
території в межах мікрорайону (кварталу) під будівництво житлових
будинків.
9.6.3. Вартість робіт по прокладанню внутріквартальних
інженерних мереж, робіт по будівництву вбудованих і тих, що стоять
окремо, внутріквартальних котельних, трансформаторних підстанцій,
теплових пунктів і ін.
Витрати по них включаються в обсяг житлового будівництва
тільки в частині, яка відноситься до житлових будинків.
9.6.4. Вартість вбудованих, вбудовано-прибудованих і
прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень,
призначених для розміщення підприємств торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування населення і т.ін. (без
вартості обладнання, його монтажу і спеціального опорядження таких
приміщень для цих підприємств), в обсязі, який визначений у
кошторисі.
9.6.5. Витрати на придбання інвентарних збірно-розбірних
будинків і гуртожитків, якщо вони придбані за рахунок капітальних
вкладень на житлове будівництво. Введення в дію площі по таких
будинках або гуртожитках в звітності не показують.
9.7. В обсяг капітальних вкладень по житловому будівництву не
включають витрати на підвищення упорядкованості існуючого
житлового фонду міст і робітничих селищ. Ці витрати відображують
по галузі "комунальне будівництво", якщо вони передбачені
державними капітальними вкладеннями.
Якщо ж витрати по підвищенню упорядкованості житлових
будинків провадяться за рахунок коштів, які виділяються на
капітальний ремонт житлового фонду, то ці витрати в звітності з
капітального будівництва не показують.
9.8. У рядку 505 "Комунальне будівництво" показують дані по
будівництву об'єктів комунального і побутового водопостачання,
газопостачання, теплопостачання, готельного господарства,
зовнішнього освітлення по упорядкуванню надвірного благоустрою
населених пунктів та інші.
9.8.1. У рядках 531, 532 "Водопровід" показують дані по
будівництву водоприймальних споруд, насосних станцій, резервуарів,
водопроводів, вуличних мереж, очисних споруд й інших об'єктів
водопостачання.
Дані по будівництву домових вводів і внутріквартальних мереж
у цьому рядку не відображують.
Введення в експлуатацію водопроводу показують у двох одиницях
виміру: потужність водопроводу у тис.куб.м води за добу, довжина
водоводів і вуличних мереж в км - в одиночному обчисленні за
довжиною усіх труб, укладених в одну нитку.
Якщо труби укладені в декілька рядів, то довжина визначається
за сумарною довжиною усіх рядів.
Дані про освоєні капітальні вкладення на будівництво та
введення в експлуатацію об'єктів та потужностей водопроводу
показуються сумарно у рядку 532.
9.8.2. У рядках 538, 539 "Каналізація" відображують дані по
будівництву очисних споруд, станцій перекачки, вуличних мереж і
колекторів й інших об'єктів каналізації.
Не включають у цей показник дані по будівництву домових
випусків і внутріквартальних мереж каналізації.
Введення в експлуатацію каналізації показують у двох одиницях
виміру: потужність (пропускна спроможність) каналізації у
тис.куб.м стічних вод за добу і довжина колекторів і мереж в км в
одиночному обчисленні за довжиною усіх труб, укладених в одну
нитку.
Дані про освоєні капітальні вкладення на будівництво та
введення в експлуатацію об'єктів та потужностей каналізації
показуються сумарно у рядку 539.
9.8.3. У рядку 545 "Газифікація" показують дані по
будівництву газопроводів від газороздаточних станцій до міста чи
іншого населеного пункту, міських газових мереж, розподільчих
пунктів, газороздаточних і газгольдерних станцій й інших об'єктів
газифікації.
Введення в експлуатацію показують за довжиною газових мереж в
км - в одиночному обчисленні за довжиною усіх труб, укладених в
одну нитку.
Не включають в цей рядок будівництво газових вводів,
внутріквартальних газових мереж і газифікацію нових житлових
будинків.
9.8.4. У рядках 549, 550 "Теплопостачання" відображують дані
по будівництву вуличних магістральних і розподільчих теплових
мереж, теплових пунктів, районних котельних й інших об'єктів
теплофікації.
Введення в експлуатацію теплових мереж відображують за їх
довжиною в км - в одиночному обчисленні за довжиною усіх труб,
укладених в одну нитку, районних опалювальних котельних - в
гігакалоріях (Гкал) за годину.
Не включають в цей рядок дані по будівництву
теплоелектроценралей і магістральних теплових мереж від них, по
будівництву теплових вводів, внутріквартальних мереж теплофікації,
внутріквартальних котельних, теплофікації нових житлових будинків.
Дані про освоєні капітальні вкладення на будівництво та
введення в експлуатацію об'єктів та потужностей теплопостачання
показуються сумарно у рядку 550.
9.8.5. У рядку 555 "Готелі" показують дані по будівництву
готелів комунального господарства (без торгово-технологічного
обладнання ресторанів), будинків для приїжджих, а також кемпінгів
і мотелів.
9.9. У рядку 525 "Охорона здоров'я, фізкультура і соціальне
забезпечення" показують дані по будівництву лікарняних закладів,
профілактичних закладів, диспансерів, поліклінічних закладів,
станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій
переливання крові, закладів охорони материнства та дитинства,
курортних закладів, епідеміологічних закладів, будинків санітарної
освіти, бюро судово-медичної експертизи, таборів відпочинку для
дітей, будинків відпочинку, пансіонатів без лікування, закладів по
туризму, фізкультурних та спортивних закладів, закладів
соціального забезпечення.
9.9.1. У рядку 570 "Лікарні" відображують дані про
будівництво лікарень, включаючи госпіталі для інвалідів
Вітчизняної війни, пологові будинки, дитячі лікарні, лепрозорії, а
також клініки вузів.
У введення в експлуатацію включаються також ліжка в
стаціонарах поліклінік, диспансерів, медичних науково-дослідних
інститутів, лікарських і фельдшерських здравпунктів, медсанчастин
і фельдшерсько-акушерських пунктів.
У рядку 572 "Амбулаторно-поліклінічні заклади" показують
кількість відвідувань за зміну в поліклініках (самостійних і при
лікарнях), амбулаторіях, диспансерах, медсанчастинах,
здравпунктах, фельдшерсько-акушерських пунктах, жіночих і дитячих
консультаціях.
Дані про освоєні капітальні вкладення на будівництво лікарень
і амбулаторно-поліклінічних закладів показуються сумарно у рядку
570.
9.9.2. У рядку 595 "Санаторії" у введення в експлуатацію
включають дані по санаторіях, ліжка в літніх спальних корпусах при
діючих санаторіях і тих, що будуються, по
санаторіях-профілакторіях, призначених для обслуговування трудящих
у період їх відпусток і без відриву від їх трудової діяльності.
Введення в дію санаторіїв-профілакторіїв показують також
окремо у рядках 596, 597.
9.9.3. У рядку 610 відображують дані про будівництво будинків
відпочинку. Пансіонати на кліматичних курортах та в зонах
відпочинку прирівнюють до будинків відпочинку.
9.9.4. У рядках 620-624, 629-634, 640, 643-646 показують дані
по спортивних спорудах.
У рядках 621, 622 "Спортивні зали" показують дані про
будівництво цих залів для навчальних та дошкільних закладів,
підприємств, установ й ін. У цьому рядку ураховують спортивні
зали, що розміщуються як в тих будівлях, що стоять окремо, так і у
вбудованих і прибудованих приміщеннях, а також дані по
спеціалізованих спортивних залах для боксу, боротьби, гімнастики,
важкої атлетики й ін.
У рядках 629, 630 "Плавальні басейни" показують криті і
відкриті плавальні басейни з підігрівом води, призначені для
цілорічного використання, при навчальних закладах, підприємствах,
установах й ін. У цих рядках ураховують басейни, що розміщуються
як у будівлях, що стоять окремо, так і у вбудованих і прибудованих
приміщеннях, включаючи збудовані в комплексі з іншими спортивними
спорудами.
У рядку 640 "Площинні спортивні споруди" відображують дані по
футбольних полях, баскетбольних, волейбольних, городкових
майданчиках, тенісних кортах й інших ігрових майданчиках і полях
на відкритому повітрі.
У рядках 643, 644 "Спортивні споруди зі штучним льодом"
вказують дані по будівництву критих катків, конькобіжних доріжок,
майданчиків для фігурного катання, хокейних коробок і ін.
У рядку 646 "Фізкультурно-оздоровчі комплекси" вказують дані
по будівництву усіх ФОКів незалежно від видів будівельних
матеріалів, з яких вони споруджуються.
Спортивні зали і плавальні басейни у лікарняно-оздоровчих
закладах (лікарнях, санаторіях, будинках відпочинку і т.п.) до
спортивних споруд не відносяться і у відповідних рядках не
ураховуються.
9.10. У рядку 540 "Освіта" показують дані по будівництву
об'єктів по підготовці кадрів з вищою освітою (включаючи заочні);
по підготовці та підвищенню кваліфікації робітників (включаючи
професійні навчально-виховні заклади); загальноосвітніх
навчально-виховних закладів; закладів дошкільного виховання;
закладів для виховання дітей, котрі залишилися без опіки батьків.
9.10.1. У рядку 680 "Вищі навчальні заклади ІІІ-VІ рівнів
акредитації" введення в експлуатацію показують за загальною площею
учбово-лабораторних будівель, в яку входить робоча площа, тобто
сума площ учбово-виробничих і допоміжних приміщень, і площа
підсобних і технічних приміщень.
Вищими навчальними закладами є: технікум (училище), коледж,
інститут, консерваторія, академія, університет та інші.
9.10.2. У рядку 685 "Вищі навчальні заклади І та ІІ рівнів
акредитації" введення в експлуатацію показують за загальною площею
учбово-лабораторних будівель таких учбових закладів: технікумів,
училищ, коледжів тощо.
9.10.3. У рядку 690 "Професійні навчально-виховні заклади"
відображують дані про будівництво професійних навчально-виховних
закладів всіх галузей народного господарства.
9.10.4. У рядках 900, 901 "Загальноосвітні навчально-виховні
заклади" відображують дані по будівництву і обладнанню нових, а
також по розширенню і переобладнанню діючих загальноосвітніх
навчально-виховних закладів, гімназій, ліцеїв тощо, включаючи
школи-інтернати усіх видів.
Якщо за рахунок капітальних вкладень пристосовуються під
загальноосвітні навчально-виховні заклади, гімназії, ліцеї, тощо
будівлі іншого призначення, то дані по таких об'єктах також
ураховуються у вказаних рядках.
Якщо в результаті розширення або переобладнання діючих
загальноосвітніх навчально-виховних закладів, гімназій, ліцеїв,
тощо збільшилась кількість учнівських місць, то у рядку 901
вказується збільшення кількості місць, а кількість
загальноосвітніх навчально-виховних закладів, гімназій, ліцеїв
тощо у рядку 900 не приводять.
9.10.5. У рядку 910 "Дошкільні заклади" приводять дані по
будівництву і обладнанню нових дошкільних закладів і по розширенню
і переобладнанню для цієї мети існуючих закладів. При цьому у
рядку 910 також повинні відображатись дані по сезонних дошкільних
закладах, які виділяються також окремим рядком 914.
9.11. У рядку 560 "Культура та мистецтво" показують дані по
будівництву бібліотек, фільмо- і фонотек, музеїв, виставок,
клубних закладів позаучбового виховання, народних університетів,
парків культури та відпочинку, ботанічних садів та зоопарків,
редакцій телебачення та радіомовлення, книжкових палат, театрів,
кінотеатрів, цирків та інші.
У рядках 929-934, 940-945 показують дані по будівництву
об'єктів культури і мистецтва, а також по розширенню і
переобладнанню наявних.
9.12. У рядку 487 "Побутове обслуговування населення" (по
об'єктах невиробничих видів) показують дані по будівництву
підприємств невиробничих видів побутового обслуговування
населення, до яких слід відносити: перукарні, лазні, душові
павільйони, фотографії, кіно- і фотолабораторії по обслуговуванню
населення, організації по прибиранню квартир, натиранню підлог,
протиранню скла, видачі довідок, виконанню доручень, переводів,
переписці текстів, ломбарди, похоронні бюро, кладовища,
крематорії, громадські туалети.
У рядках 960, 961, 965, 966, 970, 971, 975-977, 980-990
відображують дані по підприємствах побутового обслуговування
населення.
9.13. У рядку 563 "Наука і наукове обслуговування" показують
дані по будівництву наукових закладів академічного та галузевого
профілів; конструкторських організацій, які віднесені до наукових
закладів; наукових та дослідних станцій; державних архівів;
закладів по охороні природи; музеїв, бібліотек та книжкових палат,
які ведуть наукову роботу; конструкторських та проектних
організацій та ін.
Дані у цьому рядку наводяться незалежно від відомчої
підпорядкованості вказаних об'єктів та організацій. Не
відображуються в цьому рядку капітальні вкладення, які
здійснюються науковими закладами по будівництву об'єктів, які не
пов'язані з розвитком науки (житлових будинків, об'єктів
культурно-побутового призначення та інші), які відображуються у
звіті за своїм призначенням.
9.14. У рядку 590 приводять дані по інших об'єктах
невиробничого призначення, які не враховані у попередніх рядках
цього розділу : по адміністративних будівлях міністерств,
відомств, органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, закладів банків, народних судів, архівів.
Адміністративні будівлі промислових й інших підриємств є
об'єктами виробничого призначення і у цьому рядку не
відображаються.
10. Форма N 2-кб (будова).
Звіт про будівництво об'єктів виробничого призначення
10.1. Звіт за формою N 2-кб (будова) складають і подають
підприємства (організації) - замовники всіх форм власності,
незалежно від відомчої підпорядкованості, які здійснюють
будівництво об'єктів виробничого призначення за рахунок всіх
джерел фінансування: по тих, що ведуть будівництво об'єктів за
державною програмою - щомісячно; по інших об'єктах -щоквартально,
або з іншою періодичністю за вказівкою органу державної
статистики.
Колективні сільськогосподарські підприємства звіт за формою N
2-кб (будова) не складають, оскільки дані про будівництво об'єктів
виробничого призначення відображають у звітах за формами N
2-кб-квартальна у рядках з номерами 25 і 26 та N 2-кб
(сільгосп)-річна.
Перелік будов, об'єктів та потужностей, дані по яких
відображаються у звіті за формою N 2-кб (будова), підприємство
(організація)-забудовник узгоджує з органом державної статистики
за місцем свого знаходження.
10.2. У вільних рядках приводять дані по кожній будові:
спочатку - по будові в цілому, потім виділяють дані по кожному
об'єкту (пусковому комплексу, виробництву, потужності), який
входить до її складу.
Якщо замовником здійснюється будівництво двох або більше
будов, то спочатку записують дані по одній будові та об'єктах, які
входять до її складу, потім - по другій будові і об'єктах, які
входять до її складу, і т.д.
10.3. У звіті не відображають витрати, які не відносяться до
конкретних будов, зокрема, на придбання устаткування та машин, які
не входять у кошториси на будівництво, проектно-вишукувальні
роботи для будівництва на майбутні роки.
10.4. Назви будов, об'єктів, пускових комплексів, виробництв
та потужностей записують у графі А у точній відповідності з
проектно-кошторисною документацією.
10.5. Після найменування будови записують характер
будівництва: нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне
переозброєння, технічне переозброєння за рахунок оргтехзаходів.
Характер будівництва зазначають згідно з проектно-кошторисною
документацією.
10.6. Підприємства (організації) - забудовники після
найменування об'єкта (пускового комплексу) вказують, за рахунок
яких коштів здійснюється будівництво:
за рахунок централізованих капітальних вкладень;
за рахунок власних коштів підприємств;
з залученням іноземних інвестицій та інш.
У випадках, коли будівництво всіх об'єктів здійснюється
тільки за рахунок централізованих капітальних вкладень або за
рахунок власних коштів підприємств та інш., то відповідний запис
треба зробити у рядку 250.
10.7. Якщо будівництво здійснюється одним генпідрядчиком, то
у графі А вказують його назву і відомчу підпорядкованість. Якщо
роботи ведуться кількома генпідрядними організаціями, то їх назву
та відомчу підпорядкованість приводять після найменування
відповідних об'єктів, які входять до складу будови.
10.8. У графі Б по будові в цілому вказують номер рядка 250,
у тому числі по об'єктах, передбачених до введення в дію у
поточному році - номер рядка 260, виділених по них потужностях -
номер рядка 261, генпідрядчиках, які здійснюють будівництво -
номер рядка 262. Відповідно по об'єктах, передбачених до введення
в дію у наступні роки, вказують номер рядка 270, по виділених по
них потужностях - номер рядка 271, генпідрядчиках, які здійснюють
будівництво - номер рядка 272. При цьому у рядках з номерами 262 і
272 графи 2, 4, 6-12 не заповнюються. У графах 13, 14 сумарні дані
по основних генпідрядчиках можуть бути менше даних, які показані
по об'єкту в цілому за рахунок робіт, що виконуються по прямих
договорах та господарським способом, а також за рахунок
відображення даних не по всіх генпідпрядчиках.
10.9. Якщо будова складається з одного пускового комплексу,
або являє собою окрему будівлю чи споруду, то дані про капітальні
вкладення по цій будові записуються в однакових сумах у
відповідних графах двічі: у рядках 250 і 260 (або 270).
10.10. У графі А у рядку 260 (270) вказують також дату
затвердження акта прийняття, якщо дані про введення об'єктів
наведені у графі 5, або дату підписання акта прийняття державною
комісією, коли дані наведені у графі 6.
10.11. У графі Д показують встановлену одиницю виміру
потужності, яка вводиться в дію.
По деяких підприємствах введення в дію потужностей
встановлюється і відображається у звіті в двох одиницях виміру.
Наприклад, по підприємствах залізобетонних виробів введення
потужностей по виробництву домобудування встановлюється в кубічних
метрах залізобетонних виробів і квадратних метрах загальної площі;
по прядильно-ткацьких підприємствах - кількість ткацьких верстатів
і прядильних місць; по підприємствах торгівлі- число підприємств і
торгова площа магазину.
10.12. Приклади заповнення граф А, Б і 1 у рядках 250, 260,
270:
*****************************************************************
А * Б * 1
*****************************************************************
Хімічне підприємство; реконструкція;
за рахунок коштів підприємства;
генпідрядчики-корпорація "Укрмонтаж-
спецбуд" та корпорація "Укрбуд" 250
у тому числі:
пусковий комплекс подвійного суперфосфату;
за рахунок власних коштів підприємства; 270 96
подвійний суперфосфат 271
генпідрядчик - корпорація "Укрмонтаж-
спецбуд" 272
комплекс сірчанокислого цеху;
на комплектному імпортному устаткуванні;
за рахунок централізованих капітальних
вкладень 260 ІV-95
сірчана кислота 261
генпідрядчик-корпорація "Укрбуд" 262
цех фосфорної кислоти; на комплектному
імпортному устаткуванні;
за рахунок власних коштів підприємства; 260 ІІІ-95
фосфорна кислота 261
генпідрядчик-корпорація "Укрмонтаж-
спецбуд" 262
(акт держкомісії, затверджений 31 серпня 1995 р.)
10.13. У число будов та об'єктів, дані по яких обов'язково
повинні бути наведені в формі N 2-кб (будова), включаються всі
об'єкти виробничого призначення у тому числі:
Об'єкти, будівництво яких здійснюється на базі комплектного
імпортного устаткування. Якщо на будові споруджуються об'єкти на
базі комплектного імпортного устаткування і одночасно окремі
об'єкти на вітчизняному устаткуванні, то у вільних рядках
відображають спочатку дані по об'єктах, які будуються на
вітчизняному устаткуванні, а потім - дані по кожному об'єкту, що
будується на базі комплектного імпортного устаткування.
Підприємства і об'єкти по виробництву непродовольчих товарів
народного споживання.
Підприємства і об'єкти, які беруть участь в реалізації
державних програм.
10.14. Підприємства торгівлі та громадського харчування
(включаючи вбудовані і прибудовані) незалежно від форм власності,
як окремо по кожному підприємству, так і за такими групами
об'єктів: по торгових підприємствах (крім торгових центрів і
аптек, аптекарських магазинів і кіосків, магазинів і кіосків по
продажу газет і журналів та книжкових магазинів); по торгових
центрах; по підприємствах громадського харчування; по складах
загальнотоварних, крім аптечних складів; по сховищах для картоплі,
овочів та фруктів; по розподільчих холодильниках; по інших
об'єктах торгівлі.
Об'єкти дрібнороздрібної торгової мережі (палатки, рундуки,
кіоски) у звіт не включаються, крім павільйонів, вагонів-крамниць,
суднокрамниць, які мають торговий зал для покупців і обліковуються
як магазини.
Їдальні і буфети, будівництво яких здійснюється за рахунок
капітальних вкладень на виробниче будівництво відповідних галузей,
що призначені для обслуговування працівників підприємств,
організацій і установ, учнів учбових закладів, показуються у
рядках 260 і 270. Не включаються в ці рядки дані по будівництву
їдалень і буфетів при лікарських та оздоровчих установах
(лікарнях, санаторіях, будинках відпочинку і т.п.).
Дані по підприємствах торгівлі та громадського харчування,
які будуються за рахунок відрахувань від капітальних вкладень, що
виділені на житлове будівництво, також відображаються у вільних
рядках. При цьому у графі А по них після найменування об'єкта
вказують "за рахунок відрахувань на житлове будівництво".
10.15. По кожній автомобільній дорозі загального користування
з твердим покриттям у графі А вказують її значення (державні,
місцеві), категорію (І, ІІ, ІІІ, ІV, чи V) та типи покриття
(цементобетонне, асфальтобетонне, щебневе, гравійне, а також з
щебневих, гравійних та інших матеріалів, які оброблені органічними
в'яжучими речовинами).
Приклади запису необхідних відомостей по автомобільній дорозі
у графі А: "Автомобільна дорога_______________________ державного
значення, ІІ категорії, з цементобетонним покриттям" "Автомобільна
дорога ________________ місцевого значення, 1Y категорії, з
щебневим покриттям".
Після слів "Автомобільна дорога" слід записати назви
населених пунктів, між якими будується дорога, назву або номери
ділянок цієї дороги та на території якої області (Автономної
Республіки Крим) знаходяться ці ділянки.
З даних по автомобільних дорогах загального користування
місцевого значення слід виділяти "у тому числі" дані по
автомобільних дорогах, які з'єднують центральні садиби колгоспів,
радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств з районними
центрами. У цьому випадку після слів "у тому числі автомобільна
дорога" записують назву сільськогосподарського підприємства і
районного центру, між якими будується така дорога. Щодо цих доріг
вказують тільки тип твердого покриття.
У звіті також відображають дані по відомчих дорогах з твердим
покриттям. Тип твердого покриття і категорію цих доріг не
вказують.
10.16. Якщо поряд з розширенням або реконструкцією діючого
підприємства передбачається і його технічне переозброєння або
одночасно з розширенням передбачається реконструкція окремих
цехів, то дані по розширенню, реконструкції та технічному
переозброєнню підприємства не підсумовують, а показують окремо.
10.17. Графи 1-6 по будові в цілому не заповнюються.
10.18. У графах 7-15 наводять дані як по будові в цілому (у
рядку 250), так і по об'єктах, які виділяються з її складу. Дані у
графах 9-14 показуються за фактичною вартістю.
10.19. У графах 7, 8 відображається вартість будівництва за
кошторисом (в базисних цінах).
10.20. Графи 1 і 3 заповнюються на основі контракту або
договору, укладеного між суб'єктами інвестиційної діяльності, та
прикладених до нього затверджених проектно-кошторисної
документації і титульного списку будови;
10.21. Графи 9, 10 і 13 по об'єктах державної програми та
інших будовах і об'єктах, що не включені до цієї програми,
відображаються виходячи з встановлених обсягів централізованих
капітальних вкладень та наявних можливостей підприємств і
організацій за власними коштами та іншими джерелами фінансування,
які виділені на це будівництво.
10.22. У випадках, коли контракт (договір) по введенню в дію
потужностей (об'єктів) не виконується, у звіті вказують причини.
При цьому записують найменування будови чи об'єкта і проставляють
код причини. Якщо мають місце кілька причин, то проти найменування
будови або об'єкта у вільних графах у довільному порядку вказують
відповідні коди причин:
Незабезпеченість робочими кадрами 110
Порушення в забезпеченні проектно-кошторисною
документацією:
відсутність проектно-кошторисної документації 115
некомплектність проектно-кошторисної документації 116
затягування видачі проектно-вишукувальною органі-
зацією відкорегованої проектно-кошторисної доку-
ментації 118
Порушення поставки технологічного устаткування:
порушення строку поставки устаткування 120
некомплектність поставки устаткування 121
дефекти устаткування 122
Несвоєчасне звільнення майданчика під будівництво 127
Незабезпеченість фінансуванням 128
Недоліки в організації будівництва генпідрядчиком 130
Крім того, по потужностях і об'єктах, які підлягають введенню
в дію у поточному році, вказують питання, які потребують вирішення
для забезпечення своєчасного введення в експлуатацію.
11. Форма N 2-кб-річна.
Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів
і освоєння капітальних вкладень
11.1. Звіт за цією формою складають підприємства
(організації) -забудовники (замовники) усіх галузей економіки,
незалежно від виду економічної діяльності, форми власності і
організаційно-правової форми господарювання, що здійснюють
капітальні вкладення: державні підприємства (організації),
незалежно від відомчого підпорядкування, спільні підприємства,
орендні підприємства, колективні сільськогосподарські
підприємства, об'єднання громадян, колективні та приватні
підприємства, господарські товариства, житлово-будівельні
кооперативи та інші.
В адресній частині звіту підприємства
(організації)-забудовники вказують форму власності у відповідності
з його реєстраційною карткою.
Звіт за формою N 2-кб-річна, крім форми N 1-КМП, складають
також кооперативи всіх галузей народного господарства та малі
підприємства, якщо вони є замовниками по зведенню будівель, споруд
тощо.
Організації споживчої кооперації складають за рік звіт за
формою N 3-кб (споживспілка).
Фермерські господарства складають звіт згідно з окремими
вказівками органів державної статистики.
11.2. Починаючи зі звіту за 1992 рік, за діючі ціни у
капітальному будівництві прийняті договірні ціни на здійснення
будівельних і монтажних робіт та фактичні витрати забудовників; по
основних фондах - фактичні витрати, що склалися у процесі
створення основних фондів.
11.3. Підприємства (організації)-забудовники, які здійснюють
будівництво на території двох і більше областей, виділяють "у тому
числі" на окремих бланках форми N 2-кбрічна звіти по будівництву
на території кожної такої області. Звіти подаються забудовниками
управлінню статистики за місцем свого знаходження в строки,
вказані на бланку форми. При цьому на кожному бланку звіту
записують: "у тому числі на території _____________" і приводять
назву Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і
Севастополя, де ведеться будівництво (див. п. 1.6).
11.4. По лінійному будівництву (нафтопроводах, лініях
зв'язку, залізницях і автомобільних шляхах і т.п.), які
розташовані на території декількох областей, введення в дію
основних фондів і капітальні вкладення по кожній області
визначають згідно з обсягами, які відносяться до окремих ділянок і
об'єктів цієї будови, що знаходяться на території відповідної
області.
11.5. Забудовники, на балансі яких на початок звітного року
були враховані витрати по незавершених об'єктах, але у звітному
році на них капітальні вкладення не освоювали, також подають звіт
за формою N 2-кб-річна з заповненням відповідних показників.
11. 6. У звіт за формою N 2-кб-річна включаються дані по
введенню в дію об'єктів, основних фондів, капітальних вкладеннях
та будівельних і монтажних роботах за рахунок усіх джерел
фінансування.
Розділ 1
Введення в дію основних фондів
і структура капітальних вкладень
11.7. У графах 1, 2, 5, 6, 9 цього розділу показують дані по
об'єктах виробничого і невиробничого призначення відповідно за
звітний та минулий рік, а в графах 3, 4 і 7, 8, 10 виділяють
аналогічні дані по об'єктах виробничого призначення, тобто по тих
об'єктах, які після завершення їх будівництва будуть функціонувати
у сфері матеріального виробництва. Основні фонди і капітальні
вкладення по об'єктах виробничого і невиробничого призначення у
звіті за ф. N 2-кб -річна розподіляються, виходячи з призначення
об'єктів, у відповідності з класифікатором галузей народного
господарства (видів економічної діяльності).
За минулий рік (гр. 2, 4, 6, 8) по усіх показниках наводяться
фактичні витрати забудовника у цінах відповідного року.
11.8. У графах 9 та 10 показують незавершене будівництво по
об'єктах виробничого і невиробничого призначення з виділенням
незавершеного будівництва по виробничих об'єктах.
Незавершене будівництво складають фактичні витрати з початку
будівництва об'єктів до введення їх в експлуатацію. Ці витрати
складаються з вартості виконаних будівельних, монтажних й інших
робіт, вартості встановленого обладнання і обладнання, яке
знаходиться у монтажі на цих об'єктах, витрат по освоєнню
території забудовника й інших витрат, пов'язаних з будівництвом
указаних об'єктів, включаючи суми податку на добавлену вартість.
При цьому додаткові витрати, викликані подорожчанням матеріалів,
виробів і конструкцій, а також обладнання відображаються у
відповідних рядках - будівельні і монтажні роботи, обладнання.
Дані по незавершеному будівництву наводяться сумарно за
рахунок усіх джерел фінансування.
До об'єктів, які знаходяться у незавершеному будівництві,
відносяться об'єкти: будівництво яких продовжується; будівництво
яких зупинене, законсервоване або остаточно припинене, але не
списане у встановленому порядку; які знаходяться в експлуатації,
по яких акти прийняття ще не оформлені у встановленому порядку.
11.9. Якщо незавершене будівництво було продане, придбане або
приватизоване і при цьому вартість його була визначена іншою, ніж
фактичні витрати на його створення (з урахуванням коефіцієнта
індексації тощо), то і в цьому випадку незавершене будівництво на
балансі у нового забудовника повинно значитись по вартості
фактичних витрат на створення, а не за ціною придбання. Лише після
введення в дію і передачі об'єкта на баланс основних фондів,
визначається його балансова вартість з урахуванням оцінки
незавершеного будівництва під час купівлі. При цьому у звіті за
формою N 2-кб-річна введення в дію основних фондів відображається
по вартості витрат на будівництво.
11.10. У рядку 203 показують фактичні витрати на будівельні і
монтажні роботи, виконані підрядним і господарським способами як
на об'єктах, що здаються у звітному році, так і на перехідних
будівництвом на наступний рік.
11.11. У рядку 205 відображують фактичну вартість, включаючи
суми податку на добавлену вартість, усіх видів машин і обладнання:
вітчизняного та імпортного, які входять і не входять до кошторисів
на будівництво, що потребує та не потребує монтажу, а також
нестандартизованого.
11.12. У рядку 206 відображують вартість обладнання, машин і
механізмів, які не входять до кошторисів на будівництво, тобто
такого обладнання, яке згідно з встановленим порядком розробки
проектно-кошторисної документації для даної галузі не повинно
включатися до кошторису на реконструкцію, технічне переозброєння,
розширення і підтримання потужностей діючих підприємств і до
кошторису на будівництво нових підприємств (об'єктів). Види такого
обладнання перелічені в підпункті 4.5.2.
У цьому рядку наводиться вартість усіх машин і обладнання, що
не входять до кошторису будови, включаючи ті з них, що призначені
для заміни морально застарілих і тих, що вибули.
Обладнання, машини і механізми, які відповідно до
встановленого порядку розробки проектно-кошторисної документації
для даної галузі повинні включатися до кошторисів, відносяться до
обладнання, яке входить до кошторисів на будівництво. Таке
обладнання, придбане за рахунок капітальних вкладень для діючого
підприємства чи об'єкта, коли кошторис на будівництво
(реконструкцію, технічне переозброєння) не складений, не повинно
відноситися до обладнання, яке не входить до кошторису на
будівництво, і тому не повинно включатися в рядок 206. Витрати по
такому обладнанню відображаються тільки у рядку 205.
Якщо ж обладнання, що входить до кошторисів на будівництво,
придбане для заміни морально застарілого і зношеного, то вартість
його повинна відображатися тільки у рядку 205.
11.13. У рядку 208 відображують інші капітальні роботи і
витрати, до складу яких входять проектно-вишукувальні роботи (у
тому числі для будівництва майбутніх років).
Склад інших капітальних робіт і витрат наведений у п. 4.7.
11.14. У рядку 209 виділяють з рядка 208 обсяг
проектно-вишукувальних робіт як для поточного будівництва, так і
для будівництва майбутніх років.
Витрати на авторський нагляд проектних організацій і роботи
по комплектації будівель обладнанням, приладами й іншими виробами
у рядку 209 не відображають. Такі витрати показують у рядках 202 і
208. Витрати по комплектації будівель обладнанням, що здійснюється
проектними організаціями, забудовник відображує як
заготівельно-складські витрати, відносить їх на вартість
обладнання і показує у звіті у рядках 202 та 205.
11.15. У рядку 211 із рядка 203 виділяються фактичні витрати
на будівельні і монтажні роботи, що виконуються забудовником
господарським способом, до яких відносяться:
- роботи, що виконуються власними силами ВКБ підприємств і
організацій, включаючи роботи, для виконання яких підприємство
виділяє на будівництво робочих основного виробництва з виплатою їм
заробітної плати як будівельникам.
Не відносяться до робіт, що виконуються господарським
способом і не відображаються у рядку 211:
- роботи, які виконуються цехами основної діяльності
промислового підприємства за умовою та згодою з забудовником (ВКБ
цього підприємства), а розраховуються за виконані роботи у
порядку, встановленому для підрядних організацій;
- роботи, що виконуються підрядними організаціями по власному
будівництву.
Якщо при здійсненні будівництва господарським способом окремі
роботи виконуються підрядною організацією, то ці роботи в рядок
211 не включаються.
11.16. У рядку 218 виділяють (з рядка 209)
проектно-вишукувальні роботи, які виконуються за рахунок
капітальних вкладень для будівництва майбутніх років.
11.17. Витрати по придбанню обладнання, будівель і споруд,
які були враховані в основних фондах інших підприємств і
організацій, відносяться до капітальних вкладень. Витрати на
придбання зазначених обладнання, будівель і споруд відносяться до
витрат, які не збільшують вартість основних фондів і у показник
"введення в дію основних фондів" включатися не повинні. Капітальні
вкладення по такому обладнанню, будівлях і спорудах показуються
тільки у рядку 219. У інших рядках розділу 1 і в інших розділах та
довідках до них ці дані не відображуються.
У рядок 219 включаються також витрати по придбанню нових
будівель або їх окремих частин (наприклад, житлового будинку,
квартири, частини будинку та інше).
11.18. Витрати по придбанню незавершених будівництвом
об'єктів включаються в показник "капітальні вкладення" після
зарахування їх на баланс звітуючою організацією.
По незавершеному будівництвом об'єкту організація, яка
продала його, у графах 9 та 10 розділу 1 дані не відображає. Якщо
у звітному році ця організація здійснювала по ньому капітальні
вкладення, то такі дані вона показує у відповідних рядках у графах
1-8 розділу 1 і в усіх інших розділах звіту за формою N
2-кб-річна.
Організація, що придбала незавершений будівництвом об'єкт,
витрати по ньому показує у рядку 220 у відповідності з пунктом
11.9, та включає їх у рядок 202 у графи 9, 10 і розподіляє у цих
графах у рядках 203, 205, 208, 209. Якщо у звітному році ця
організація вела роботи по продовженню його будівництва і вводу в
експлуатацію, то дані по відповідних показниках відображають у
звіті у загальновстановленому порядку. При цьому капітальні
вкладення ця організація показує тільки в тому обсязі, який був
виконаний нею. Введення в дію основних фондів відображається у
звіті в повному обсязі, включаючи капітальні вкладення, виконані
по об'єкту до його придбання.
11.19. У рядку 221 виділяються обсяги освоєних капітальних
вкладень за фактичною вартістю за рахунок державного кредиту, що
відносяться до централізованих капітальних вкладень.
11.20. Із рядка 202 у рядку 223 показуються суми витрат на
капітальні вкладення за рахунок іноземних інвесторів. До таких
відносяться забудовники іноземних держав, що здійснюють капітальні
вкладення на території України, включаючи і ті держави, що раніше
входили до складу Радянського Союзу. Якщо витрати проведені в
інвалютній оцінці, то для відображення у звіті їх необхідно
перерахувати у діючу грошову одиницю України за курсом,
встановленим Національним банком на період їх виконання.
Довідка N 1 до розділу 1
11.21. У рядку 820 у графах 1, 2, 3 наводиться сума всіх
капітальних вкладень, які не включаються в основні фонди і списані
у звітному році у встановленому порядку:
витрати по припиненому і нездійсненому будівництву;
витрати, які не збільшують вартість основних фондів (їх
перелік наведений у пункті 11.22);
інші витрати, що списані у встановленому порядку.
11.22. У графі 4 по рядку 820 виділяють витрати, що не
збільшують вартість основних фондів.
До витрат, що не збільшують вартість основних фондів
відносяться:
витрати, здійснені за рахунок капітальних вкладень на
придбання будівель, споруд та обладнання, які раніше враховувалися
в основних фондах інших підприємств і організацій (порядок
відображення наведений у пункті 11.17);
витрати забудовника, перераховані підрядній організації на
розвиток виробничої бази та об'єктів соціальної інфраструктури;
витрати, пов'язані з відшкодуванням громадянам вартості
споруд і насаджень, що їм належать, які зносяться під час
виділення земельної ділянки під будівництво;
витрати на підготовку експлуатаційних кадрів для основної
діяльності підприємств, що будуються, передбачених у зведених
кошторисних розрахунках вартості будівництва цих підприємств;
витрати на консервацію незавершеного будівництва та інші
витрати.
11.23. У графі 5 по рядку 820 виділяють суму збитків від
ліквідації основних фондів будівництва, яка визначається таким
чином: до інвентарної вартості основних фондів, які ліквідуються
(будов і споруд), додаються витрати, пов'язані з ліквідацією, і
виключається сума нарахованого до моменту ліквідації зносу (у
частині, яка призначена на повне відновлення основних засобів) і
сума надходжень від реалізації матеріальних цінностей, одержаних
від розбирання.
11.24. У графі 6 по рядку 820 виділяють дані про вартість
витрат по законсервованому і тимчасово припиненому будівництву.
Підставою для їх відображення є рішення про консервацію або
тимчасове припинення будівництва об'єкта.
11.25. У графах 7-10 по рядку 820 підприємства (організації)
-забудовники відображують суми податку на добавлену вартість,
включені у розділ 1 по рядках 203, 205, 208, 201 на обсяги,
відповідно, будівельних і монтажних, проектно-вишукувальних робіт,
придбання обладнання та введення в дію основних фондів.
Довідка N 2 до розділу 1
11.26. Підприємства (організації), які ввели у звітному році
об'єкти та відобразили у статистичній звітності по них вартість
введених основних фондів і в цьому ж році продали їх, виділяють у
рядку 821 графі 1 (із рядка 201) вартість цих основних фондів, а у
графі 2(із рядка 202) - капітальні вкладення, виконані по них у
звітному році. У графі 3 відображують вартість проданих у звітному
році об'єктів, незавершених будівництвом.
Розділ 2
Відтворювана структура капітальних вкладень
(по об'єктах виробничого призначення без витрат
на експлуатаційне і глибоке розвідувальне буріння
на нафту, газ і термальні води і на проектно-вишукувальні
роботи для будівництва на майбутні роки)
11.27. В розділі 2 виділяють з даних по об'єктах виробничого
призначення розділу 1 дані по відтворюваній структурі капітальних
вкладень.
Віднесення капітальних вкладень та будівельних і монтажних
робіт до відповідних направлень відтворюваної структури
здійснюється у відповідності з характером будівництва, вказаним у
проектно-кошторисній документації, та розділом 8 цієї Інструкції.
Капітальні вкладення розподіляються у графах 1-4 залежно від
характеру будівництва. У тих випадках, коли при розширенні діючого
підприємства одночасно передбачається реконструкція діючих цехів і
об'єктів основного, підсобного і обслуговуючого призначення,
показники по розширенню і реконструкції повинні відноситися і
враховуватися за відповідними напрямами відтворюваної структури.
11.28. Не включають у розділ 2 витрати:
- на проектно-вишукувальні роботи для будівництва майбутніх
років;
- по експлуатаційному і глибокому розвідувальному бурінню на
нафту, газ і термальні води.
Обладнання, що не входить до кошторисів на будівництво,
відображається у розділі 2 тільки у графі 1 і при умові, що його
придбання передбачене заходами на технічне переозброєння. В цьому
випадку дані по такому обладнанню повинні бути відображені у рядку
212 розділу 1. Якщо ж обладнання, що не входить до кошторисів на
будівництво, було придбане за іншими напрямами відтворюваної
структури (реконструкції, розширенню, новому будівництву,
підтриманню діючих потужностей), то вартість його у розділі 2 у
графах 1, 2, 3 і 4 не відображається.
11.29. У графі 3 відображуються дані по підтриманню діючих
потужностей. В основному такі заходи відносяться до добувних
галузей і виробництв. Якщо в проектно-кошторисній документації на
підтримання діючих потужностей передбачаються витрати на заміну
морально-застарілого обладнання більш сучасним, то такі витрати
також відображаються у графі 3.
Заміна застарілого і зношеного обладнання на діючих
підприємствах обробних галузей промисловості, а також по галузях
"зв'язок", "торгівля", "матеріально-технічне постачання і збут"
забезпечує, як правило, збільшення потужності підприємства чи
покращення техніко-економічних показників їх виробничої
діяльності, тому капітальні вкладення, пов'язані з такою заміною
обладнання, повинні відображатися в графі 1, а не в графі 3.
11.30. Дані по будівництву окремих об'єктів на діючих
підприємствах, не передбачених проектно-кошторисною документацією
як розширення, реконструкція, нове будівництво і не належать до
робіт, пов'язаних з технічним переозброєнням діючих підприємств
або підтриманням діючих потужностей, відображаються у графі 4.
До таких об'єктів відносяться окремі об'єкти виробничого
призначення, інженерні мережі, складські приміщення,
адміністративно-побутові комбінати, конторські і побутові
приміщення, об'єкти громадського харчування,
лікарсько-профілактичного, спеціального призначення та інші.
Вартість обладнання, що входить до кошторисів на будівництво,
придбаного для заміни застарілого та зношеного і не передбаченого
заходами по технічному переозброєнню, відображується також у графі
4.
11.31. У вільних рядках розділу 2 із рядка 302 показують дані
по відтворюваній структурі капітальних вкладень по тих же
виробничих галузях, дані по яких відображаються у розділі 3 форми
N 2-кб-річна. Коди рядків проставляються згідно з Додатком N 1
цієї Інструкції.
Не виділяються у розділі 2 дані по підгалузях промисловості.
Розділ 3
Введення в дію основних фондів і капітальні вкладення
по галузях і об'єктах у відповідності із Загальним
класифікатором галузей народного господарства (ЗКГНГ)
11.32. Дані по будівництву підприємств (об'єктів)
розподіляються у цьому розділі за галузями народного господарства
і промисловості у відповідності з Загальним класифікатором галузей
народного господарства, виходячи із призначення об'єктів, які
будуються.
11.33. Класифікаційною одиницею галузі є підприємство
(організація), які мають статус юридичної особи. Витрати по
структурних підрозділах підприємств (організацій), які не є
юридичними особами, відображають по тій же основній виробничій
галузі, що і підприємство (організація) в цілому. Так, дані по
цеху, який випускає картонну тару і входить до складу хімічного
заводу, включаються в галузь "хімічна і нафтохімічна
промисловість", а не в галузь "целюлозно-паперова промисловість".
11.34. У графах 2-4 цього розділу капітальні вкладення по
виробничих і невиробничих галузях і об'єктах з виділенням
елементів технологічної структури відображаються за рахунок
централізованих коштів, а у графах 5-7 - за рахунок власних коштів
підприємств (організацій) та інших джерел фінансування. У графі 8
виділяються із централізованих капітальних вкладень (із графи 2)
витрати за рахунок державного кредиту.
У графах 1, 9 і 10 проставляються сумарні дані за рахунок
усіх джерел фінансування будівництва.
По підсобно-допоміжних виробництвах, виділених у самостійні
облікові одиниці, - промислових при непромислових,
сільськогосподарських при несільськогосподарських підприємствах
(організаціях), будівельних при небудівельних організаціях,
розподіл даних за галузями здійснюється також виходячи із
призначення цих об'єктів.
Якщо у підприємства (організації) є декілька підсобних
промислових виробництв, то дані по кожному з них відображують
окремо. Наприклад, якщо сільськогосподарське підприємство будує
цех по виробництву цегли і консервний цех, то дані по цих об'єктах
відображають за галузями "промисловість будівельних матеріалів" і
"харчосмакова промисловість". Підсобне сільське господарство при
промисловому підприємстві повинно бути віднесено до галузі
"сільське господарство", підсобне промислове виробництво при
будівельній організації - до галузі "промисловість" і т.п.
По виробничих галузях основної діяльності у вільних рядках
відображаються дані без витрат по промислових,
сільськогосподарських і будівельних підсобно-допоміжних
виробництвах.
11.35. У вільних рядках підприємства (організації) усіх
галузей народного господарства відображають дані за тією галуззю,
до якої відноситься основна і підсобно-допоміжна діяльність (див.
Додаток N 1 до цієї Інструкції). У графі А записуються від руки
найменування галузі, у графі Б - номер рядка, а у графах 1-10
приводяться відповідні дані.
11.36. Не включають у галузь "сільське господарство" витрати
по об'єктах електрифікації сільського господарства. Вони
відносяться до галузі "електроенергетика" та виділяються окремим
рядком - 490. До витрат по об'єктах електрифікації сільського
господарства включають: витрати на будівництво повітряних ліній
електропередачі напругою 0, 4 кВ, 6-20 кВ, 35 кВ і вище,
підстанції 35 кВ і вище, що забезпечують електропостачання
соціальної та виробничої сфери села; дизельних районних і
міжрайонних електростанцій сільськогосподарського призначення; на
реконструкцію електричних ліній напругою 0, 4-35 кВ і вище і
трансформаторних підстанцій напругою 6-20/0, 4 кВ, прийнятих на
баланс районних енергоуправлінь від сільськогосподарських
підприємств усіх форм власності.
11.37. У дані по галузі "Інформаційно-обчислювальне
обслуговування" включаються витрати по обчислювальних центрах й
інших організаціях, які надають інформаційно-обчислювальні послуги
підприємствам і організаціям. Зазначена галузь відноситься до
виробничих галузей.
11.38. У вільних рядках розділу 3 відображаються дані тільки
з тих підгалузей промисловості, перелік яких наведено у Додатку N
1 цієї Інструкції.
По вільних рядках у графі А записується найменування
підгалузі, у графі В - код по ЗКГНГ (у графі Б номер рядка не
проставляється), а у графах 1, 2, 5 заповнюються відповідні дані.
По підсобно-допоміжному виробництву у графі В також
проставляється код по ЗКГНГ.
У тому випадку, коли на промисловому підприємстві
здійснюється будівництво об'єктів основної діяльності, які
відносяться до різних підгалузей, усі показники відображаються
окремо з кожної підгалузі. Сума капітальних вкладень за
підгалузями промисловості повинна дорівнювати їх обсягу у цілому
по галузі.
Наприклад, якщо підприємство має у своєму складі об'єкти і
цехи по випуску лікеро-горілчаних виробів і безалкогольних напоїв,
то в розділі 3 проставляються дані по виробничій основній галузі
"харчова промисловість" з розбивкою за підгалузями
"лікеро-горілчана промисловість" і "виробництво безалкогольних
напоїв".
11.39. Витрати по підприємствах хімчистки, фарбування, прання
і обробки білизни та інших виробів із тканин відображаються по
галузі "легка промисловість".
Дані по підприємствах соляної промисловості і по виробництву
мила та парфюмерно-косметичних засобів показуються по галузі
"хімічна і нафтохімічна промисловість".
Капітальні вкладення, спрямовані на будівництво, розширення,
реконструкцію і технічне переозброєння ремонтних підприємств і
виробництв, включають у ті виробничі галузі основної діяльності,
які вони обслуговують.
11.40. Крім даних по галузях виділяються дані по будівництву
окремих об'єктів, об'єднаних за функціональним призначенням. Треба
мати на увазі, що дані по них повинні бути включені в галузі
основної чи підсобно-допоміжної діяльності.
11.41. У рядку 480 наводяться дані по будівництву нових,
реконструкції, розширенню, технічному переозброєнню діючих
підприємств, об'єктів, цехів (вбудованих чи тих, що стоять
окремо), які виробляють непродовольчі товари народного споживання
незалежно від того, чи є виробництво товарів народного споживання
для цих підприємств основним видом продукції, чи допоміжним
виробництвом.
У цьому рядку відображають капітальні вкладення на
будівництво підприємств і об'єктів по виробництву товарів
народного споживання, а також напівфабрикатів, вузлів, деталей і
комплектуючих виробів, необхідних для виготовлення цих товарів,
електропобутового обладнання, швейних і трикотажних виробів,
тканин, телевізорів, магнітофонів, холодильників, легкових
автомобілів та інших товарів і виробів, які відносяться до товарів
народного споживання.
Треба мати на увазі, що у рядку 480 повинні враховуватись усі
капітальні вкладення на будівництво підприємств і об'єктів по
випуску непродовольчих товарів народного споживання, включаючи ті,
що відображаються у звіті за формою N 2-кб(будова).Промислові
підприємства дані по таких об'єктах включають також і у відповідну
виробничу галузь основної діяльності. По непромислових
підприємствах ці дані показуються так само, як і по промислових
підсобно-допоміжних виробництвах з позначкою у графі А назви тієї
галузі, до якої відноситься дане виробництво.
11.42. У рядку 482 відображаються дані по водогосподарському
будівництву, до складу якого входять:
зрошення земель, комплексна реконструкція зрошувальних
систем, будівництво та переустрій колекторно-дренажної мережі на
землях, які не потребують комплексної реконструкції зрошувальних
систем;
осушення земель та реконструкція осушувальних систем; спо
рудження виробничих баз водогосподарських організацій, які
експлуатують меліоративні системи та придбання механізмів, з
віднесенням відповідно на зрошення чи осушення;
будівництво водопроводів сільськогосподарського призначення
(магістральних та розвідних мереж у сільській місцевості).
11.43. У вільних рядках (після рядка 830) відображаються
дані:
по об'єктах рослинництва (зерносховища, теплиці, тепличні
комбінати, станції по виробництву та обробці насіння,
насіннєочисні заводи та цехи, сховища для картоплі, овочів та
фруктів, станції захисту рослин, склади для зберігання мінеральних
добрив та інших матеріалів, злітно-посадочні смуги для
сільськогосподарської авіації, витрати на придбання машин та
устаткування, що не входять до кошторису будов, які безпосередньо
беруть участь у рослинництві, та інші об'єкти та витрати, що
відносяться до рослинництва); по них в графі Б записують номер
рядка 401;
по об'єктах тваринництва (дані рядка 497, а також дані по
птахофабриках, приміщеннях та спорудах для бджільництва, об'єктах
ставкового риболовства, ветеринарних закладах, худобозабійних
пунктах та інших об'єктах, які відносяться до об'єктів
тваринництва, витрати на придбання машин та устаткування, які не
входять до кошторису будов); по них в графі Б указують номер рядка
402;
у рядку 403 відображаються дані по об'єктах кормовиробництва
та кормовиготовлення (кормоцехи, комбікормові підприємства,
силосні та сінажні споруди, витрати по зрошенню та осушенню земель
під сінокоси та пасовища, витрати на придбання машин та
устаткування, які не входять до кошторису будов, що безпосередньо
беруть участь у заготівлі, зберіганні, переробці, приготуванні,
транспортуванні та роздачі усіх видів кормів та інші об'єкти і
витрати, які відносяться до кормовиробництва та
кормоприготування).
Із загального обсягу капітальних вкладень по об'єктах
рослинництва у рядку з номером 404 виділяються дані по капітальних
вкладеннях на закладення виноградників, плодових дерев,
багаторічних насаджень та догляд за ними до здавання їх в
експлуатацію. Витрати по створенню полезахисних лісових смуг у
цьому рядку не показуються.
Із загального обсягу капітальних вкладень по об'єктах
тваринництва у рядку 497 наводять дані по будівництву
тваринницьких та птахівничих ферм, тобто включаючи тваринницькі
комплекси, по будівництву та обладнанню тваринницьких приміщень,
механізованих ферм та комплексів для утримання худоби всіх видів
(будівництво коровників, воловень, телятників, дворів для худоби,
майданчиків для відгодівлі великої рогатої худоби, свинарників,
вівчарень, конюшень, пташників, звіроферм, комплексів по
вирощуванню та відгодівлі молодняка великої рогатої худоби,
свиней, по вирощуванню нетелів та інших), а також витрати на
механізацію виробничих процесів у тваринництві.
11.44. У рядок 486 включаються витрати по об'єктах виробничих
видів побутового обслуговування. Так як виробничі види побутового
обслуговування відносяться до галузей промисловості або галузі
"будівництво", то вони також включаються у дані по галузях
виробничої основної або підсобно-допоміжної діяльності.
По виробничих видах побутового обслуговування населення
виділяються підприємства (організації) за такими галузями:
"автомобільна промисловість" - підприємства по ремонту і
технічному обслуговуванню легкових автомобілів;
"промисловість металевих конструкцій і виробів" -
підприємства по ремонту металовиробів;
"приладобудування" - підприємства по ремонту побутових
приладів;
"машинобудування для легкої і харчової промисловості і
побутових приладів" - підприємства по ремонту побутових машин;
"лісова і деревообробна промисловість" - підприємства по
виготовленню та ремонту меблів на замовлення населення;
"легка промисловість" - підприємства по виготовленню і
ремонту на замовлення населення килимів, килимових виробів,
текстильної галантереї, трикотажних виробів, швейних виробів,
пошиву та ремонту хутряних виробів, взуття, ремонту виробів із
натуральних і штучних шкір, хімчистці і фарбуванню одягу, пральні,
комбінати побутового обслуговування і будинки побуту;
"інші промислові виробництва" - підприємства по виготовленню
і ремонту ювелірних виробів на замовлення населення;
"будівництво" - підприємства по будівництву і ремонту житла
(квартир) на замовлення населення.
11.45. У рядках 500, 501 розділу 3 відображають капітальні
вкладення, основні фонди і незавершене будівництво відповідно по
глибокому розвідувальному і експлуатаційному бурінню на нафту, газ
і термальні води. Дані витрати, які виділяють із нафтодобувної і
газової промисловості, а також із галузі "Геологія та розвідка
надр", повинні у повному обсязі включатися у вказані галузі.
11.46. У рядку 830 показують дані по конверсії оборонної
промисловості і розвитку виробництва цивільної промисловості у
оборонному комплексі, до складу якого входять:
розвиток потужностей для випуску непродовольчих товарів
народного споживання;
розвиток потужностей для випуску технологічного обладнання і
запасних частин до нього: для переробних галузей агропромислового
комплексу, для легкої промисловості, для підприємств торгівлі,
громадського харчування і харчоблоків;
розвиток потужностей для випуску медичної техніки;
розвиток цивільної авіації;
розвиток цивільного суднобудування;
космічна програма для потреб господарства;
розвиток засобів зв'язку народногосподарського призначення і
в інтересах міжнародного співробітництва;
розвиток електронної промисловості для потреб господарства.
11.47. У розділі 3 також ураховують дані по об'єктах
культурно-побутового призначення і об'єктах торгівлі, що будуються
за рахунок відрахувань від капітальних вкладень, виділених на
житлове будівництво.
У цих випадках у всі графи включаються дані як по об'єктах,
які стоять окремо, в повному обсязі, так і по тих, що розміщені у
вбудованих, прибудованих і вбудовано-прибудованих нежилих
приміщеннях житлових будинків - тільки витрати на придбання і
встановлення обладнання і інвентаря та витрати на спеціальне
опорядження приміщень для цих об'єктів- по відповідній
невиробничій галузі або по галузі "торгівля і громадське
харчування", а не по житловому будівництву.
11.48. Не включають у розділ 3 по невиробничих галузях:
заклади культурно-побутового призначення, розташовані на
заводській території і призначені для обслуговування працівників
підприємства;
мережі водопроводів, каналізації, газо- і теплопостачання, що
призначені повністю або переважно (більше 50 відсотків) для
обслуговування виробничих потреб підприємств, і споруджуються в
комплексі з виробничим будівництвом.
Дані по зазначених у цьому пункті об'єктах відображаються по
відповідній виробничій галузі основної діяльності.
Розділ 4
Будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення
11.49. У розділі відображають дані по введенню в експлуатацію
житлових будинків і гуртожитків, лікарень,
амбулаторно-поліклінічних закладів, загальноосвітніх
навчально-виховних закладів, дошкільних закладів й інших об'єктів
соціальної сфери згідно з переліком, наведеним у додатку N 2 цієї
Інструкції, і вказівками статистичних органів, а також капітальні
вкладення по цих об'єктах.
У графі А у вільних рядках наводять найменування об'єктів, у
графі Б записують номер рядка, що вказаний по цих об'єктах у
переліку.
11.50. У вільних рядках форми також вказують дані по введенню
в експлуатацію основних фондів та будівельних і монтажних роботах
по вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації - рядок
681, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації- 686,
професійних навчально-виховних закладах - 691, загальноосвітніх
навчально-виховних закладах - 902, дошкільних закладах - 911,
клубах та будинках культури - 931, районних будинках культури -
934. Дані про введення в експлуатацію основних фондів за
вищевказаними об'єктами відображають тільки в графах 2 і 4.
11.51. У цьому розділі відображають дані як по будівництву
нових, так і по переобладнанню, реконструкції, розширенню діючих
об'єктів, якщо вони здійснюються за рахунок капітальних вкладень.
11.52. Введені в експлуатацію об'єкти житлово-цивільного
призначення показують в статистичній звітності у розмірах,
фактично прийнятих в експлуатацію у встановленому порядку за
затвердженими актами прийняття.
11.53. В обсяг використаних капітальних вкладень включають
усі витрати, здійснені за рік як по зданих в експлуатацію
об'єктах, так і по об'єктах, будівництво яких триває (включаючи
витрати по об'єктах, будівництво яких призупинене, законсервоване
або остаточно припинене).
11.54. У графах 1 і 3 наводять дані по об'єктах, що
підлягають введенню за рік за сумою укладених контрактів та таких,
що будуються господарським способом, за рахунок централізованих
джерел фінансування, і окремо - по об'єктах, що будуються за
рахунок власних коштів та інших джерел фінансування; у графах 2 і
4 - дані про фактичне введення в експлуатацію об'єктів.
При будівництві об'єкта за рахунок різних джерел фінансування
введення в експлуатацію належить відображати за переважаючим
джерелом коштів, витрачених на його спорудження.
11.55. Дані про введення в експлуатацію об'єктів за
відповідний період минулого року наводять за рахунок
централізованих капітальних вкладень у графі 7 і окремо - за
рахунок власних коштів та інших джерел фінансування - у графі 8.
11.56. У графі 5 наводять дані про житлові будинки та інші
об'єкти соціально-культурного призначення, що підлягають введенню
за рік за сумою укладених контрактів, та такі, що будуються
господарським способом в сільській місцевості, тобто в таких
населених пунктах, які в законодавчому порядку не віднесені до
поселень міського типу.
Введення в експлуатацію житлово-цивільних об'єктів в
сільській місцевості відображають сумарно за рахунок
централізованих капітальних вкладень і власних коштів та інших
джерел фінансування: у графі 6 - за звітний рік, у графі 9 - за
минулий рік.
Розділ 5
Введення в експлуатацію квартир в житлових
будинках (за рахунок всіх джерел фінансування)
11.57. У цьому розділі підприємства та організації усіх форм
власності у рядках 710-713, 715 наводять дані про введення в
експлуатацію квартир по всіх введених у звітному році житлових
будинках квартирного типу (крім гуртожитків), тобто по будинках,
показаних у графах 2 і 4 розділу 4 (крім гуртожитків).
Площа лоджій, балконів, приквартирних веранд і терас у цьому
розділі ураховується.
В житлових будинках готельного типу кількість квартир
визначається за кількістю ізольованих кімнат, що мають окремий
вихід у коридор (однокімнатні квартири). Квартира, що складається
з двох і більше кімнат, у тому числі ізольованих, вважається
однією квартирою.
Розділ 6
Вартість будівництва об'єктів житлово-цивільного
призначення, поверховість і благоустрій житлових
будинків (за рахунок всіх джерел фінансування)
Підрозділ 6.1
Вартість будівництва житлових будинків залежно
від матеріалу стін і об'єктів невиробничого призначення,
які стоять окремо (без прибудов, надбудов
і житлових споруд, переобладнаних з нежилих)
11.58. У цьому підрозділі показують дані про вартість
будівництва житлових будинків квартирного типу залежно від
матеріалу стін і вартість будівництва об'єктів невиробничого
призначення, які стоять окремо : гуртожитків, загальноосвітніх
навчально-виховних закладів, дошкільних закладів, лікарень, що не
мають вбудованих амбулаторно-поліклінічних закладів, і
амбулаторно-поліклінічних закладів.
В графах 2 і 4 показують фактичну вартість для забудовників
введених в дію об'єктів, відображених відповідно у графах 1 і 3
цього підрозділу.
Підрозділ 6.2
Поверховість усіх житлових будинків і гуртожитків
(без прибудов, надбудов і житлових споруд,
переобладнаних з нежилих)
11.59. У цьому підрозділі наводять загальну (корисну) площу
житлових будинків і гуртожитків, що заново будуються (без
прибудов, надбудов, житлових будинків, переобладнаних з нежилих, і
житлових приміщень у нежилих будинках), розподілених по
поверховості житлових будинків.
Сума даних рядків 034-041 у графах 1 і 2 повинна дорівнювати
сумі даних рядків 001 і 015 відповідно у графах 1 і 3 підрозділу
6.1.
Підрозділ 6.3
Благоустрій усіх житлових будинків і гуртожитків
(без прибудов, надбудов і житлових споруд,
переобладнаних з нежилих)
11.60. У цьому підрозділі наводять, як і в підрозділі 6.2,
загальну (корисну) площу житлових будинків і гуртожитків,
розподілену за видами благоустрою.
11.61. У рядку 042 відображають площу житлових будинків,
обладнаних усіма вказаними у ньому видами благоустрою. Площа таких
будинків одночасно повинна показуватись у рядках 046, 070-075.
11.62. У рядку 046 показують загальну площу житла,
обладнаного водопроводом, у тому разі, якщо всередині будинку є
розподільча мережа водопроводу, в яку вода надходить
централізовано з водопроводу або артезіанської свердловини. Якщо у
дворі є водорозбірний кран (колонка) і нема вводу в будинок, тоді
площа таких будинків не вважається обладнаною водопроводом і у
даному рядку не показується.
11.63. У рядку 070 відображають загальну площу будинків, які
обладнані каналізацією. До таких будинків відносяться будинки, які
мають каналізаційне обладнання для стоку господарсько-фекальних
вод у вуличну каналізаційну мережу або поглинаючі колодязі. При
цьому площа, обладнана каналізацією, не повинна перевищувати
площу, обладнану водопроводом.
11.64. У рядку 071 ураховують площу будинків, обладнаних
центральним опаленням незалежно від джерела забезпечення теплом:
від своєї домової котельні, групової (квартальної), об'єднаної або
районної котельні, від ТЕЦ, а також поквартирних водонагрівачів і
малометражних опалювальних котлів на газовому і твердому паливі.
11.65. У рядку 072 показують площу будинків, обладнаних
центральним опаленням від централізованих джерел, тобто будинків,
де надходження тепла здійснюється від ТЕЦ або вищеперерахованих
котельних.
11.66. У рядку 073 відображають площу будинків, обладнаних
гарячим водопостачанням. До таких будинків відносяться ті, в які
вода надходить від спеціальних водопроводів, що подають в житлові
приміщення гарячу воду для побутових потреб проживаючих, незалежно
від того, подається вона централізовано або від поквартирних
водонагрівачів, включаючи малометражні опалювальні котли.
11.67. У рядку 074 показують площу будинків, що обладнані
гарячим водопостачанням від централізованих джерел, тобто таких, в
яких надходження гарячої води здійснюється від ТЕЦ і відповідних
котельних.
11.68. У рядку 075 ураховують площу будинків, обладнаних
ванною або душем, незалежно від джерела надходження гарячої води:
системи гарячого водопостачання або від місцевого водонагрівача.
Площа, що не обладнана каналізацією, і має ванну (душ), не
вважається обладнаною цим видом благоустрою.
11.69. У рядку 047 показують площу житлових будинків, не
обладнаних ні одним з перерахованих видів благоустрою.
11.70. При групуванні будинків за вищевказаними видами
благоустрою не повинна прийматися до уваги відсутність або
наявність газу і електричних плит.
11.71. У рядку 048 ураховують площу будинків, обладнаних
напідлоговими газовими плитами з подачею газу від газової мережі
або від окремих привозних балонів скрапленого газу. У рядку 051 у
тому числі з подачею газу від газової мережі. У рядку 049 -
обладнаних напідлоговими електричними плитами.
12. Форма N 2-кб-квартальна.
Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів,
освоєння капітальних вкладень
та інвестиційні наміри забудовника
12.1. Звіт за цією формою складають підприємства
(організації)-забудовники (замовники) усіх галузей економіки,
незалежно від виду економічної діяльності, форми власності і
організаційно-правової форми господарювання, що здійснюють
капітальні вкладення: державні підприємства (організації),
незалежно від відомчого підпорядкування, спільні підприємства,
орендні підприємства, колективні сільськогосподарські
підприємства, об'єднання громадян, колективні та приватні
підприємства, господарські товариства та інші.
В адресній частині звіту підприємства
(організації)-забудовники вказують форму власності у відповідності
з його реєстраційною карткою.
Кооперативи всіх галузей народного господарства і малі
підприємства також складають форму N 2-кб-квартальна, якщо вони є
замовниками по зведенню будівель, споруд тощо.
Фермерські господарства складають звіт згідно з окремими
вказівками органів державної статистики.
12.2. Починаючи зі звіту за 1992 рік, за діючі ціни у
капітальному будівництві прийняті договірні ціни на здійснення
будівельних і монтажних робіт та фактичні витрати забудовників; по
основних фондах-фактичні витрати, що склалися у процесі створення
основних фондів.
12.3. Підприємства (організації)-забудовники, які здійснюють
будівництво на території двох і більше областей, а також ті, що
ведуть лінійне будівництво, виділяють "у тому числі" на окремих
бланках форми N 2-кб-квартальна звіти по будівництву на території
кожної такої області. Порядок складання звітів викладений у
пунктах 11.3-11.4 цієї Інструкції.
12.4. У звіт за формою N 2-кб-квартальна включаються дані по
введенню в дію об'єктів, основних фондів, капітальних вкладеннях
та будівельних і монтажних роботах за рахунок усіх джерел
фінансування.
12.5. Не включаються у звіт за формою N 2-кб-квартальна
вартість придбаних обладнання, будівель і споруд, які раніше були
враховані на балансі або в актах прийняття в дію інших
підприємств.
Розділ 1
Будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення
12.6. Введені в експлуатацію об'єкти житлово-цивільного
призначення показують у державній статистичній звітності у
розмірах, фактично прийнятих в експлуатацію у встановленому
порядку за затвердженими актами прийняття, а капітальні вкладення
на їх будівництво - у фактично діючих цінах.
У вільних рядках розділу 1 показують дані по об'єктах
цивільного призначення у відповідності з переліком, наведеним у
Додатку N 2 цієї Інструкції.
12.7. У графах 1 і 3 наводять дані про об'єкти, що підлягають
введенню за рік згідно з укладеними контрактами, а також ті, що
споруджуються господарським способом за рахунок централізованих
капітальних вкладень, власних коштів та інших джерел фінансування;
у графах 2 і 4 - дані про фактичне введення в експлуатацію
об'єктів (за затвердженими актами прийняття) за звітний період; у
графах 5 і 6 із граф 1-4 - дані про введення об'єктів у сільській
місцевості; у графах 7-9 - дані про введення об'єктів за
відповідний період минулого року.
При здійсненні будівництва об'єкта за рахунок різних джерел
фінансування, введення в експлуатацію слід відображати за
переважаючим джерелом коштів, витрачених на його спорудження.
В загальний обсяг введеного житла, показаного у рядку 502,
включають житлові будинки, призначені для продажу або передачі в
особисту власність громадян, включаючи переселенців, забудовником
по яких є державне підприємство (організація) або підприємство
(організація), що відноситься до колективної форми власності.
Розділ 2
Введення в дію основних фондів
і освоєння капітальних вкладень
12.8. Усі вартісні показники відображаються в розділі у
фактичних цінах відповідних років.
Введення в дію основних фондів у графі 1 показується на
основі даних про прийняття об'єкта в експлуатацію за вартістю
фактичних витрат на будівництво за рахунок усіх джерел
фінансування.
Дані про обсяги капітальних вкладень відображаються у
фактичних цінах, будівельних і монтажних робіт - за договірними
цінами, які враховують додаткові витрати, викликані ринковими
відносинами (зростання вартості матеріалів, заробітної плати,
тарифів, витрат на експлуатацію машин і механізмів та інші),
проектно-вишукувальних робіт - за договірними цінами. Вартість
обладнання відображається у фактичних цінах, які враховують
вартість придбання, транспортні, заготівельно-складські та інші
витрати.
Вартість імпортного обладнання визначається на основі
контрактних (розрахункових) цін, перерахованих у діючу грошову
одиницю України за курсом, встановленим Національним банком на
дату придбання з урахуванням митних зборів, акцизу та інших
витрат.
12.9. У графах 2-10 показують дані про капітальні вкладення
та будівельні і монтажні роботи, як по пускових об'єктах, так і по
об'єктах, що перейшли будівництвом на наступний рік, розподіляючи
їх залежно від джерел фінансування.
У графах 2, 3, 6, 7 відображаються дані про освоєні
централізовані капітальні вкладення, включаючи обсяги за рахунок
державного кредиту; у графах 4, 5, 8, 9 - за рахунок всіх інших
джерел фінансування, що не відносяться до централізованих (власні
кошти підприємств, фонд розвитку галузі, банківський кредит, кошти
іноземних інвесторів та інші).
12.10. У рядку 10 показують дані по введенню в дію основних
фондів, капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних роботах
по об'єктах виробничого і невиробничого призначення у цілому. У
наступних рядках ці дані розподіляються за окремими галузями,
об'єктами і напрямами. Дані про використання капітальних вкладень
відображаються у звіті незалежно від способу організації
будівництва: підрядного чи господарського.
Із обсягів централізованих капітальних вкладень (з графи 2) у
графі 10 виділяються дані про капітальні вкладення, освоєні за
рахунок державного кредиту, що відносяться до бюджетних коштів.
12.11. У рядку 13 виділяють із рядка 10 капітальні вкладення
по всіх видах машин і обладнання: вітчизняного і імпортного, яке
входить і не входить до кошторисів на будівництво, яке потребує і
не потребує монтажу, а також нестандартизованого обладнання,
інструменту та інвентаря.
12.12. У рядку 20 відображаються дані по об'єктах виробничого
призначення, тобто по тих об'єктах, які після завершення їх
будівництва будуть функціонувати у сфері матеріального
виробництва. Методологія відображення даних по об'єктах
виробничого призначення (рядок 20), об'єктів підсобно-допоміжного
виробництва і невиробничих галузей (вільні рядки з номером 80)
аналогічна методології відображення цих показників у розділах 1 і
3 форми N 2-кб-річна.
12.13. У рядку 21 виділяють із рядка 20 дані по реконструкції
і технічному переозброєнню діючих підприємств, якщо ці напрями
будівництва зазначені у проектно-кошторисній документації. При
цьому в обсяг витрат на ці цілі включають і капітальні вкладення
по обладнанню, яке не входить до кошторисів на будівництво і
спрямовується на технічне переозброєння.
12.14. У рядку 12 виділяють із рядка 10 суми податку на
добавлену вартість, віднесені на вартість капітальних вкладень та
будівельних і монтажних робіт за звітний період, на вартість
введених основних фондів - з початку їх будівництва.
12.15. У вільних рядках з номером 23 виділяють із рядка 20
дані по кожній виробничій галузі у відповідності із Загальним
класифікатором галузей народного господарства (ЗКГНГ). У графу А
вписують найменування галузі згідно з додатком N 1 цієї
Інструкції, а у графи 1-10 - відповідні дані.
12.15.1. Якщо забудовник здійснює будівництво об'єктів, що
належать до однієї виробничої галузі, то дані по ній повинні
відповідати даним рядка 20. При здійсненні будівництва кількох
об'єктів, що відносяться до двох і більше виробничих галузей, у
вільних рядках з номером 23 наводяться дані по кожній з них. Сума
даних, показаних по цих галузях, повинна дорівнювати даним рядка
20.
12.15.2. У рядку 23 із відповідних галузей виділяються
капітальні вкладення по експлуатаційному та глибокому
розвідувальному бурінню на нафту і газ. Дані показують окремо за
видами буріння і окремо на нафту і газ, виділяючи їх окремими
рядками. У графі А при цьому записують: "Експлуатаційне буріння на
нафту", "Експлуатаційне буріння на газ", "Глибоке розвідувальне
буріння на нафту" або "Глибоке розвідувальне буріння на газ". У
графах 2 і 4 проти кожного виду буріння відображають відповідні
дані.
12.16. Витрати по об'єктах електрифікації сільського
господарства відображаються у статистичній звітності згідно з п.
11.36.
12.17. У вільних рядках з номером 25 сільськогосподарські
підприємства (організації) всіх форм власності у графі 1 наводять
дані по виробничих потужностях, які підлягають введенню в дію за
рік за сумою укладених контрактів, а також таких, що споруджуються
господарським способом. Графи 2-10 не заповнюються. Перелік цих
потужностей (об'єктів) наведений у Додатку N 3 цієї Інструкції.
Найменування та коди цих потужностей (об'єктів) записують
відповідно у графах А та В.
12.18. У вільних рядках з номером 26 показують дані по
введенню в дію виробничих потужностей та об'єктів. Найменування та
коди цих потужностей (об'єктів) записують у графах А і В, у графі
1 - дані про введення в дію за затвердженими актами прийняття у
відповідних одиницях виміру, у графах 2-10 показуються вартісні
показники. При цьому слід керуватися пунктами 13.2-13.28 цієї
Інструкції.
12.19. Річний звіт про введення в дію виробничих потужностей
сільськогосподарські підприємства (організації) усіх форм
власності складають за формою N 2-кб(сільгосп)-річна "Звіт про
будівництво об'єктів виробничого призначення".
12.20. У рядку 30 наводяться дані по будівництву підприємств,
об'єктів, цехів (вбудованих та окремо розташованих) по виробництву
непродовольчих товарів народного споживання, незалежно від того чи
є виробництво товарів народного споживання для цих підприємств
основним видом діяльності, чи допоміжним виробництвом.
У цьому рядку відображаються також капітальні вкладення на
будівництво підприємств і об'єктів по виробництву напівфабрикатів,
вузлів, деталей та комплектуючих виробів, необхідних для
виготовлення цих товарів: електропобутових приладів, швейних і
трикотажних виробів, тканин, телевізорів, магнітофонів,
холодильників, легкових автомобілів та інших товарів і виробів,
які відносяться до товарів народного споживання.
Промислові підприємства дані по таких об'єктах включають
також і у відповідну виробничу галузь основної діяльності. По
непромислових підприємствах ці дані показуються так само, як і по
промислових підсобно-допоміжних виробництвах, при цьому у графі А
зазначається галузь, до якої відноситься це виробництво.
12.21. У вільних рядках з номером 40 показують дані з окремих
напрямів конверсії оборонної промисловості і розвитку виробництва
цивільної продукції в оборонному комплексі. При цьому у графі В
указується код відповідного напряму:
розвиток потужностей для випуску непродовольчих товарів
народного споживання - код 05012;
розвиток потужностей для випуску технологічного обладнання і
запасних частин до нього:
для переробних галузей агропромислового комплексу - код
05013;
для легкої промисловості - код 05014;
для підприємств торгівлі, громадського харчування і
харчоблоків - код 05015;
розвиток потужностей для випуску медичної техніки - код
05016;
розвиток цивільної авіації - код 05017;
розвиток цивільного судобудування - код 05018;
космічна програма для потреб господарства - код 05019;
розвиток засобів зв'язку народногосподарського призначення і
в інтересах міжнародного співробітництва- код 05020;
розвиток електронної промисловості для потреб господарствакод
05022.
У рядку 40 повинні враховуватись усі капітальні вкладення на
будівництво підприємств і об'єктів, які беруть участь у виконанні
програми конверсії.
12.22. У рядку 60 із рядка 10 виділяються дані про капітальні
вкладення за рахунок іноземних інвесторів. Дані заповнюються
згідно з роз'ясненням, викладеним у пункті 11.20 цієї Інструкції.
12.23. У вільних рядках за номером 80 виділяють з рядка 10
дані по таких невиробничих галузях, обов'язково зазначивши у графі
Б номери кодів:
*****************************************************************
Найменування * N рядка
*****************************************************************
Житлове господарство 503
Комунальне господарство 505
Невиробничі види побутового обслуговування
населення 487
Охорона здоров'я, фізкультура і соціальне
забезпечення 525
Освіта 540
Культура і мистецтво 560
Наука і наукове обслуговування 563
Інші галузі невиробничої сфери діяльності 590
12.24. У вільних рядках за номером 90 із перелічених у пункті
12.23 галузей виділяють дані по об'єктах, будівництво яких
здійснюється у сільській місцевості.
Розділ 3
Інвестиційні наміри забудовника на рік
12.25. Підприємство (організація)-забудовник (замовник)
відображає у цьому розділі дані про можливий розмір інвестицій у
формі капітальних вкладень, які мають бути спрямовані у поточному
році на створення та оновлення основних фондів.
При цьому обсяг капітальних вкладень, що передбачається на
рік, розподіляється за джерелами фінансування, які забудовник
(замовник) має намір використати для здійснення інвестицій.
12.26. Усі дані по капітальних вкладеннях включаються у
цінах, що складаються у поточному році.
12.27. Наміри забудовника у розрахунку на рік включаються у
звіт в обсязі, що визначився на дату складання звіту, - за 1
квартал і 1 півріччя.
13. Форма N 2-кб (сільгосп)-річна.
Звіт про будівництво об'єктів виробничого призначення
13.1. Сільськогосподарські підприємства (організації) всіх
форм власності показують дані про введення потужностей і об'єктів
у відповідності з переліком, наведеним у Додатку N 3. За вказівкою
статистичних органів можуть відображатися дані і по інших
потужностях і об'єктах виробничого призначення.
У графі 1 наводяться дані по об'єктах, що підлягають введенню
за рік згідно з укладеними контрактами, а також таких, що
споруджуються господарським способом, у графі 2 - дані про
фактично введені в дію об'єкти за затвердженими актами прийняття.
13.2. За кодом 7110-7140 показують дані по введенню в дію
приміщень для утримання худоби і птиці, як тих, що входять до
складу тваринницьких і птахівничих комплексів і ферм, так і тих,
що будуються окремо.
Кількість скотомісць у введених приміщеннях для утримання
худоби, а також введена потужність тваринницьких комплексів
показується виходячи з проекту, а не за фактичною наявністю
худоби, розміщеної в приміщеннях на кінець звітного періоду.
Введення в дію приміщень для утримання худоби (птиці) в
тваринницьких (птахівничих) комплексах ураховується тільки після
прийняття в експлуатацію усього комплексу (або його черги
відповідно до проекту). Цього порядку треба дотримуватись і в тому
разі, коли в збудованих приміщеннях вже розміщена худоба (птиця).
Приклад (цифри умовні). Для комплексу по вирощуванню і
відгодівлі 10 тис.голів молодняка великої рогатої худоби згідно з
проектом повинно бути збудовано тваринницьких приміщень на 10, 8
тис.скотомісць. У першому півріччі поточного року були закінчені
будівництвом приміщення на 7, 2 тис.скотомісць. Решта приміщень на
3, 6 тис.скотомісць були закінчені у червні-серпні, а у вересні
весь комплекс був прийнятий в експлуатацію у встановленому порядку
(часткове введення в дію проектом не передбачалося). Фактичне
введення в дію цього комплексу повинно бути показане тільки в
звіті за січень-вересень: 10, 8 тис.скотомісць- за кодом 7110, а
10 тис. голів - за кодом 7112. Збудовані в 1 півріччі приміщення
на 7, 2 тис.скотомісць у звіті за 1 півріччя як введені в дію
показуватись не повинні.
По введенню в дію тваринницького комплексу, утвореного на
базі тваринницької ферми, за кодом 7112 показується кількість
голів відкорму за рік у відповідності з проектом, а за кодом 7110
тільки приріст кількості скотомісць у приміщеннях для утримання
худоби.
13.3. За кодом 7110 відображається введення в дію приміщень
капітального типу для тримання великої рогатої худоби:
тваринницькі ферми, скотні двори, корівники, воловні, телятники,
літні табори закритого типу, майданчики для відгодівлі великої
рогатої худоби й інші приміщення.
13.4. За кодом 7120 відображається введення в дію приміщень
капітального типу для утримання свиней: свинарники універсальні,
маточники, відкормочники, приміщення для кнурів, для поросят, що
відлучені, свинарники-логовища, літні табори закритого типу й
інші.
В свинарниках-маточниках кожне місце (станок) для свиноматки
зараховується за одне скотомісце.
13.5. За кодом 7130 показується введення в дію приміщень
капітального типу для тримання овець, включаючи закриті вівчарні
для вівцематок, для зимового ягніння й інші приміщення.
Бази-навіси (включаючи обладнані тепляками), вівчарні-дахи й інші
споруди некапітального типу за кодом 7130 не ураховуються.
13.6. За кодом 7140 показується введення в дію приміщень
капітального типу для тримання свійської птиці: пташники усіх
призначень (для кур-несучок, селекційні, для вирощування
молодняка, у тому числі батарейні цехи, акліматизатори й інші).
Пересувні приміщення для тимчасового тримання дорослої птиці і
молодняка, а також інкубатори у цей показник не включаються.
За кодом 7140 ураховується збільшення місткості пташників при
переході на кліткове тримання птиці (оскільки при цьому площа
пташника, що використовується, збільшується).
Дані по введенню в дію птахофабрик за кодом 7140 не
показуються.
13.7. За кодами 7161 і 7162 показується введення в дію
птахофабрик яйцевого і м'ясного напрямів. За цими кодами
відображається введення потужностей тільки основних виробничих
цехів за рахунок нового будівництва і реконструкції діючих
птахофабрик. Потужності введених допоміжних цехів на птахофабриках
(курчатники, цехи для вирощування молодняку й інші) за цими кодами
не відображаються.
При реконструкції діючих птахофабрик яйцевого напряму за
кодом 7161 ураховуються тільки дані по пташниках промислового
стада курей, які дають товарне яйце і збільшують потужності діючої
птахофабрики: дані по інших споруджуваних об'єктах
(пташники-репродуктори для маточного поголів'я, акліматизатори для
вирощування молодняка й інші) за кодом 7161 не відображаються.
13.8. За кодом 7180 відображається введення в дію кормоцехів
для тваринництва, а за кодом 7181 - комбікормових цехів
(підприємств), включаючи заводи, що входять до складу
тваринницьких комплексів, а також цехів по виробництву сухих
харчових сумішей.
13.9. За кодом 7211 показується введення в дію
зернонасіннєсховищ. За цим кодом ураховуються зерносклади,
включаючи склади для зберігання продовольчого і фуражного зерна,
насіннєсховища, будови напідлогового, засічного й інших типів,
стаціонарні кукурудзосховища й інші приміщення капітального типу
для зберігання зерна.
Введення в дію навісів і приміщень, пристосованих для
тимчасового зберігання зерна, за кодами 7211-7213 не ураховується.
13.10. За кодом 7220 показується введення в дію приміщень
капітального типу для зберігання картоплі, овочів і фруктів, що
використовуються для продовольчих і насінневих цілей.
Введення в дію овочекартоплесховищ, що будуються в складі
тваринницьких комплексів, які призначені для зберігання овочів і
картоплі на корм худобі, за кодом 7220 не включаються.
За кодом 7220 не відображаються також дані по введенню
коренеплодосховищ (для кормів), а показуються за кодом 7222.
Холодильники для тривалого зберігання овочів і плодів за кодом
7220 не показуються.
13.11. За кодом 7242 показується введення в дію зерноочисних
і зерноочисно-сушильних пунктів, насіннєочисних комплексів,
стаціонарних зерносушарок. Пересувні зерносушарки всіх видів не
включаються.
13.12. За кодом 7250 показується введення в дію силосних і
сінажних споруд: башти, напівбашти, облицьовані ями і траншеї та
інші силосні споруди баштового і траншейного типів. Причому
відображаються тільки споруди, які дозволяють забезпечити тривале
герметичне зберігання закладеного сінажу.
За кодом 7250 включаються також силосні і сінажні споруди, що
будуються в складі тваринницьких комплексів. Необлицьовані ями і
траншеї для зберігання силосу за кодом 7250 не відображаються.
13.13. За кодом 7265 показується введення в дію тепличних
комбінатів з заскленими теплицями. Якщо на тепличному комбінаті
вводяться в дію плівочні теплиці, то їх введення відображається за
кодом 7267.
13.14. За кодом 7266 показується введення в дію теплиць під
склом, що не входять в тепличні комбінати.
13.15. За кодом 7270 показується введення в дію складів
капітального типу для зберігання мінеральних добрив,
отрутохімікатів, мікробіологічних засобів і вапняних матеріалів
(включаючи і немеханізовані склади), збудовані за типовими
проектами.
Введення в дію збудованих навісів для зберігання мінеральних
добрив, а також місткостей для аміачної води за кодом 7270 не
ураховується.
13.16. За кодами 7311 і 7312 показується число введених в дію
ремонтних підприємств і їх виробнича потужність. До ремонтних
підприємств відносяться ремонтні і ремонтно-механічні майстерні,
заводи для виконання капітального ремонту сільськогосподарських
машин і реманенту і тракторів в стаціонарних умовах.
Пересувні ремонтні майстерні за кодами 7311 і 7312 не
відображаються. Не ураховуються в складі ремонтних майстерень
пункти технічного обслуговування, введення в дію яких
відображається за кодами 7331 і 7332.
13.17. За кодом 7332 показується проектна потужність пунктів
технічного обслуговування за кількістю машин усіх видів марок, що
обслуговуються цими пунктами (трактори, комбайни й інші
сільськогосподарські машини, автомобілі й інші).
13.18. За кодом 7361 показується введення в дію гаражів і
сараїв для тракторів, сараїв і навісів для сільськогосподарських
машин і реманенту. Введення в дію гаражів для автомашин за кодом
7361 не відображається.
13.19. За кодами 7362 і 7363 показується кількість
автогаражів (з профілакторіями) і потужність, що вводиться по них,
за кількістю автомобілів, що обслуговуються.
13.20. Сільськогосподарські підприємства (організації) всіх
форм власності показують дані по введенню в дію потужностей
меліоративного будівництва за кодами 7510-7721 тільки в тому
випадку, якщо вони є забудовниками по їх будівництву.
За кодом 7510 показується загальне введення в експлуатацію
нових зрошуваних земель в результаті будівництва нових
зрошувальних систем і споруд (каналів, водосховищ і т.д.).
У введення зрошуваних земель включаються землі сінокосів і
пасовищ, землі, призначені для посіву сільськогосподарських
культур, багаторічних насаджень, на яких є постійна і тимчасова
зрошувальна мережа, яка пов'язана з джерелом зрошування, водні
ресурси якого забезпечують поливання цих земель. У введенні
зрошуваних земель ураховуються також землі лиманного зрошення.
Землі для створення ставкових, рибоводних господарств у введення
зрошуваних земель не включаються.
Якщо при будівництві зрошувальної системи відповідно до
проекту виникне необхідність проведення осушувальних робіт
(обвалування при заповненні земель паводковими водами, попереднє
осушення земель для забезпечення проведення будівельних робіт і
т.д.), то в звітності ці роботи не відображаються. Після
закінчення всього комплексу робіт по зрошенню і прийняття в
експлуатацію у встановленому порядку в звітності повинно бути
показане введення тільки зрошуваних земель.
У тих випадках, коли на раніш зрошуваних ділянках збудована
повністю нова інженерна зрошувальна мережа, площа цих ділянок
повинна бути прийнята на облік як заново збудована і показана за
кодом 7510, а раніш урахована площа повинна бути виключена з
обліку як повністю перекрита новим будівництвом.
У введення в дію зрошуваних земель включаються площі, які
поливаються з очищених стоків від тваринницьких ферм і промислових
підприємств, а також зрошувані підземними водами.
У площу зрошуваних земель включають землі, які можуть
постійно зрошуватись за допомогою пересувного іригаційного
обладнання з фіксованим одним або декількома обладнаними
водозаборами.
Якщо ділянки, що поливаються за допомогою пересувного
іригаційного обладнання, не постійні і місця водозабору не
фіксовані, то такі землі в складі зрошуваних не ураховуються і не
відображаються за кодом 7510.
Якщо на території раніш збудованого меліоративного об'єкта
існуюча зрошувальна мережа зазнавала реконструкції, то такі площі
не включаються до складу заново введених в дію зрошуваних земель.
Якщо на богарних землях проведені вологозаряджувальні, промивні,
вегетаційні поливи без проведення капітальних робіт, то такі землі
у введення зрошуваних земель не включаються.
Введення в дію зрошуваних земель не допускається після
утворення стійкого снігового покрову або промерзання грунту.
13.21. За кодом 7525 показують введення в дію площ, на яких
здійснюється реконструкція зрошувальної мережі або реконструкція
зрошувальної мережі одночасно з роботами по будівництву і
реконструкції колекторно-дренажної мережі, підвищенню
водозабезпеченості зрошувальної системи і капітального планування
зрошуваних земель в необхідних обсягах.
13.22. За кодом 7550 показується введення в дію осушених
земель за рахунок будівництва нової або переустрою (реконструкції
і відновлення) діючої осушувальної внутрігосподарської мережі,
включаючи закритий дренаж і відкриту осушувальну мережу.
Реконструкція і відновлення осушувальних систем провадиться
на землях з існуючою осушувальною мережею, на яких необхідно
провести ряд додаткових заходів по регулюванню водоприймальника,
перелаштуванню відкритої мережі на закритий дренаж, відновленню
зруйнованих ділянок осушувальної мережі або закритого дренажу, по
проведенню культуртехнічних робіт на цих землях й інших заходів,
що передбачені в проектах по перевлаштуванню.
Якщо при перевлаштуванні якої-небудь осушувальної системи до
обороту залучаються нові (цілинні) землі, то вони ураховуються
заново осушеними.
13.23. За кодом 7557 відображають дані по площах, на яких
здійснюється будівництво і переобладнання внутрігосподарської
колекторно-дренажної мережі з спорудами на них (включаючи при
необхідності частішання і поглиблення дрен), міжгосподарських і
магістральних колекторів, проведення капітального планування
(розбивки) земель в необхідних обсягах.
13.24. За кодом 7560 наводяться дані про проведення
культуртехнічних робіт на сільськогосподарських угіддях, що не
потребують осушення. При цьому показуються площі тільки тих
ділянок, на яких виконано весь комплекс робіт, передбачений
проектно-кошторисною документацією.
До культуртехнічних робіт на сільськогосподарських угіддях,
що не потребують осушення, відносяться: розчистка земель від лісу,
чагарнику, пеньків і каменів, вирівнювання площ після
розкорчування, зрізка і розчистка купин, фрезерування, підняття
цілини і перелогових земель, розпашка яких не провадилась 5 років
і більше, з переділом пласта і накочуванням цих земель.
13.25. За кодом 7781 показують введення в дію автомобільних
шляхів з твердим покриттям, які з'єднують: центральні садиби з їх
відділеннями та бригадами між собою і шляхами загального
користування; а також ці шляхи в загальну систему; відділення та
бригади з польовими станами, основними масивами полів та
сільськогосподарських угідь, пунктами заготівлі, зберігання та
переробки продукції, майстернями й т.ін., а також вищевказані
об'єкти між собою та з шляхами загального користування.
Не показуються за цим кодом внутрімайданчикові шляхи (шляхи,
що розташовані в межах тваринницьких комплексів, ферм,
птахофабрик, тепличних комбінатів й інших об'єктів).
13.26. За кодом 7811 показується введення в дію підприємств
громадського харчування (їдалень, чайних, закусочних, буфетів і
т.п.), збудованих за рахунок капітальних вкладень забудовника, за
кодом 7812 - кількість посадочних місць у цих підприємствах. Якщо
в одному будинку розміщені два підприємства громадського
харчування (наприклад, їдальня і чайна), то за кодом 7811 повинно
відображатись два підприємства, а за кодом 7812 - загальна
кількість посадочних місць.
Підприємства громадського харчування, збудовані
сільськогосподарськими підприємствами для споживчої кооперації за
рахунок її коштів, у звіт не включаються.
13.27. В звіті за формою N 2-кб(сільгосп)-річна
сільськогосподарські підприємства (організації) всіх форм
власності відображають також дані щодо заходів по охороні
навколишнього природного середовища і раціональному використанню
природних ресурсів. При цьому вказується, за рахунок яких коштів
здійснюється будівництво: державних централізованих або власних
коштів.
*****************************************************************
* N * Одиниця
Найменування (гр.А) * рядка * виміру
* (гр.Б) * (гр.Г)
*****************************************************************
Охорона і раціональне використання
водних ресурсів - всього 02 млн.крб.
у тому числі:
станції для очистки стічних вод - тис.куб.м за добу
всього (сума рядків 05, 06, 07)... 04 (стічної води)
з них:
станції для біологічної очистки 05 -"-
станції для фізико-хімічної
очистки........................ 06 -"-
станції для механічної очистки. 07 -"-
З рядка 04:
станції для очистки стічних вод
на діючих підприємствах........ 08 -"-
станції для очистки комунальних
стічних вод.................... 09 -"-
інші споруди для очистки стічних
вод............................ 11 -"-
системи оборотного водопоста- тис.куб.м за добу
чання.......................... 19 (оборотної води)
Охорона атмосферного повітря......... 25 млн.крб.
Охорона і раціональне використання
земель - всього...................... 35 -"-
у тому числі:
протиерозійні гідротехнічні споруди 36 -"-
протисельові, протизсувні і проти-
лавинні споруди................... 37 -"-
берегоукріплюючі споруди.......... 38 км
терасування крутих схилів.......... 41 га
створення захисних лісових смуг.... 42 -"-
з них створення полезахисних
лісових смуг.................... 43 -"-
рекультивація земель (включаючи при-
ведення земель, які порушені тор-
форозробками, в стан, придатний для
використання за призначенням)..... 44 -"-
Охорона і раціональне використання
лісових ресурсів..................... 50 млн.крб.
По усіх наведених у цій таблиці об'єктах необхідно
відображати також дані по капітальних вкладеннях та будівельних і
монтажних роботах. У цьому випадку проти найменування об'єкта,
записаного у графі А, показують у графі Б вказаний номер рядка, у
графі 1 - введену потужність, нижче у графі А робиться запис
"капвкладення", у графі 1 - потужності та об'єкти, передбачені
контрактами на рік, у графі 2 - фактично введені потужності; нижче
у графі А робиться запис "капвкладення", у графі Г - "млн. крб.",
у графі 1 - капітальні вкладення, передбачені контрактами на рік,
у графі 2 - освоєні капітальні вкладення у наступному рядку у
графі 2 - капітальні вкладення, освоєні в минулому році. У такому
ж порядку показуються дані по будівельних і монтажних роботах.
Щодо заходів і об'єктів, вказаних у рядках 02, 25, 35, 36, 37 і
50, у вищевикладеному порядку відображаються тільки дані по
капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних роботах.
За цією формою сільськогосподарські підприємства
(організації) всіх форм власності "крім того" відображають дані
щодо заходів по охороні і раціональному використанню земель, на
виконання яких в поточному році передбачаються кошти державного
бюджету по операційних витратах, основній діяльності й інші кошти
(крім капітальних вкладень) за такими показниками, що дописуються
після даних про будівництво природоохоронних об'єктів:
*****************************************************************
* N * Одиниця
Найменування *рядка* виміру
*****************************************************************
А * Б * Г
*****************************************************************
Протиерозійні гідротехнічні споруди.. 90 млн.крб.
Протисельові, протизсувні і проти-
лавинні споруди...................... 96 -"-
Берегоукріплювальні споруди.......... 97 км
95 млн.крб.
Терасування крутих схилів............ 91 га
100 млн.крб.
При заповненні показників про природоохоронне будівництво
належить керуватися розділом 18.
14. Форма N 1-ЖБК - квартальна.
Звіт про кооперативне житлове будівництво
14.1. Звіт за цією формою подають забудовники (замовники)
щоквартально: житлово-будівельні кооперативи; держадміністрації,
виконкоми місцевих Рад; підприємства та організації, які виконують
функції замовників по будівництву для житлово-будівельних
кооперативів.
14.2. В графах 1 і 3 наводять дані по житлових будинках, що
підлягають до введення за рік за сумою укладених контрактів. В
графах 2 і 4 належить відображати дані по житлових будинках, що
прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за затвердженими
актами прийняття.
У рядках 01 і 03 показують дані по введених за звітний період
житлових будинках. При цьому загальна площа складається з житлової
площі і площі допоміжних приміщень.
У рядку 02 відображають кількість збудованих квартир в
житлових будинках, показаних по рядку 01.
У рядку 04 відображають капітальні вкладення по всіх житлових
будинках як тих, що вводяться в дію в поточному році, так і тих,
що переходять будівництвом на наступний рік.
Якщо в поточному році були виділені капітальні вкладення
тільки на витрати по розробці проектно-кошторисної документації на
будівництво житлових будинків, а здійснювати будівництво цих
будинків передбачається в наступні роки, то по таких затратах
також повинен складатися звіт. Дані по вказаних затратах показують
у рядку 04, а у рядках 01-03 проставляють нулі.
14.3. В звіті за січень-грудень заповнюються рядки 10-14
довідки до даного звіту.
В довідках у цих рядках записують дані по всіх зареєстрованих
у держадміністраціях, виконкомах місцевих Рад житлово-будівельних
кооперативах.
У рядку 10 вказують кількість тільки тих житлово-будівельних
кооперативів, для яких житлові будинки, передбачені до введення у
поточному році у відповідності з укладеними контрактами, фактично
введені не були.
У рядку 11 показують кількість членів (пайщиків) цих
кооперативів без членів їх сімей.
14.4. Не показують у рядках 10 і 11 дані по
житлово-будівельних кооперативах, по яких введення в експлуатацію
житлових будинків в поточному році не передбачалося, але які
зареєстровані у держадміністраціях, виконкомах місцевих Рад. По
них у рядку 12 записують їх кількість, у рядку 13 - кількість
членів (пайщиків) в них (без членів сімей), а у рядку 14 -
квадратні метри загальної (корисної) площі житлових будинків, які
повинні бути збудовані для цих кооперативів.
Роботи і витрати по будівництву житлових будинків для таких
кооперативів відображаються у рядку 04. Якщо по зареєстрованих
кооперативах розробка проектно-кошторисної документації не
почалась і будівництво житлових будинків буде здійснюватись в
наступні роки, то в звіті заповнюються тільки рядки 12-14. У
рядках 01-04 і 10, 11 в цьому випадку проставляють нулі.
14.5. Річний звіт по кооперативному житловому будівництву
складається на окремому бланку форми N 2-кб-річна.
15. Форми N 1-ІЖБ - квартальна і N 1-ІЖБ.
Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків
15.1. Звіти за формами N 1-ІЖБ - квартальна і N 1-ІЖБ подають
держадміністрації, виконкоми міських, селищних, районних,
сільських (у міській і сільській місцевості) Рад. Основою для
складання звітів є дані "Технічного паспорта на житловий будинок
індивідуального житлового фонду" (типова форма N 2-ТІ), який
готується на кожний житловий будинок, збудований в містах, селищах
міського типу і сільських населених пунктах, і акта приймальної
комісії, оформленого у встановленому порядку.
15.2. В звіти включають житлові будинки, збудовані населенням
за власний рахунок і за допомогою кредитів банків в містах,
селищах міського типу і сільських населених пунктах, будинки,
збудовані державними і колективними сільськогосподарськими
підприємствами (організаціями) і продані або передані у власність
населення (у тому числі будинки, збудовані для переселенців),
фермерськими (селянськими) господарствами, а також прибудови і
надбудови до раніше збудованих житлових будинків, які знаходяться
в особистій власності громадян.
15.3. По житлових будинках (прибудовах, надбудовах), введених
селянськими (фермерськими) господарствами, які входять в загальний
обсяг введення житла індивідуальними забудовниками, один раз на
рік складається самостійний звіт за формою N 1-ІЖБ з відповідним
записом у правому верхньому куті: "Введено селянськими
(фермерськими) господарствами". При цьому належить мати на увазі,
що селянське (фермерське) господарство - це сімейно-трудове
об'єднання осіб або господарство, створене однією особою, що
займаються виробництвом товарної сільськогосподарської продукції,
її переробкою та реалізацією і зареєстроване в органах місцевого
самоврядування.
15.4. Якщо окремі житлові будинки (прибудови, надбудови)
закінчені будівництвом у роки, що передували звітному, виявилися
не урахованими по індивідуальному житловому будівництву і не
зареєстрованими в Бюро технічної інвентаризації або сільських
Радах за ті роки, то дані по таких будинках відображають у тому
році, коли виявлений недооблік, в звіті за формою N 1-ІЖБ. Такі
будинки включають в загальний обсяг введеного житла.
Форма N 1-ІЖБ - квартальна
15.5. У рядку 01 в числі збудованих житлових будинків
відображають заново зведені житлові будинки (включаючи будинки для
переселенців), а також будинки, збудовані заново замість
непридатних старих будівель на тому ж місці, що прийняті в
експлуатацію у встановленому порядку за затвердженими актами
прийняття. Прибудови, надбудови до раніше збудованих житлових
будинків у цьому рядку не відображають і у тих випадках, коли вони
являють собою окрему квартиру. У графі 4 показують дані по
введенню в експлуатацію житлових будинків робітниками
агропромислового комплексу (див. п. 15.9, другий абзац).
Обліку не підлягають:
житлові будинки, збудовані житлово-будівельними
кооперативами; дачні будинки; приміщення, що тимчасово
пристосовані для житла; капітально відремонтовані будинки, де
провадилась заміна окремих старих деталей і конструкцій будинку,
крім зведення капітальних стін будинку.
Також не підлягають обліку житлові будинки, які збудовані
підприємствами та організаціями, і зараховані у їх основні фонди.
15.6. У рядку 02 показують кількість всіх збудованих квартир.
У графі 4 показують дані по введенню в експлуатацію квартир
працівниками агропромислового комплексу.
Коли прибудова (надбудова) являє собою окрему квартиру, то ця
квартира також включається в кількість квартир, хоча прибудова
(надбудова) не показується як збудований дім.
Квартирою належить вважати приміщення, яке обладнане і
використовується для постійного проживання, відокремлене від інших
житлових приміщень, яке не має з ними внутрішнього сполучення і
має самостійний вихід на сходову клітку, в загальний коридор або
безпосередньо назовні.
15.7. У рядку 10 показують загальну площу усіх введених
житлових будинків, прибудов, надбудов. В графах 1 і 3 наводяться
дані по житлових будинках, що підлягають до введення за рік. В
графах 2 і 4 відображають дані по житлових будинках, що прийняті в
експлуатацію у встановленому порядку. В графах 5 і 6 - дані про
вартість будівництва (основних споруд і надвірних господарських
будівель) у фактично діючих цінах.
В загальну площу включають площу житлових кімнат (загальних
кімнат і спалень) і площу підсобних приміщень в межах капітальних
стін житлового будинку (кухонь, передпокоїв, ванних або душових,
туалетів, комор і вбудованих шаф), площу опалюваних, придатних для
проживання протягом усього року, прибудованих до будинку
приміщень. У тих випадках, коли прибудова (надбудова) не збільшує
числа квартир в будинку, то ураховується тільки їх загальна площа.
В загальну площу не включають: площу сходових кліток; зайняту
виступаючими конструктивними елементами і опалювальними грубами;
кухонь, лазень, сараїв, альтанок й ін., які стоять окремо; дач,
садових будиночків й інших пристосованих для тимчасового
проживання приміщень (вагонів й ін.).
Форма N 1-ІЖБ
Розділ 1
Введення в дію житлових будинків і квартир
15.8. Дані у рядках 01, 02 відображають у відповідності з
порядком, визначеним у пунктах 15.5 і 15.6.
15.9. У рядках 07, 08, 24 показують відповідні дані по
житлових будинках, збудованих працівниками підприємств і
організацій агропромислового комплексу.
До цієї категорії належить відносити: селян-фермерів,
працівників підприємств промисловості по переробці
сільськогосподарської сировини (харчової, м'ясо-молочної, рибної,
мукомельно-круп'яної і комбікормової), працівників усіх
сільськогосподарських підприємств і споживкооперації, а також
пенсіонерів, які вийшли на пенсію із перерахованих організацій.
Якщо один з членів сім'ї (чоловік, жінка, повнолітні діти, які
проживають разом з батьками) працює в одній з перерахованих
організацій, то дані по збудованих ними житлових будинках
(квартирах) відображають у графах "працівниками агропромислового
комплексу".
Розділ 2
Вартість будівництва житлових будинків
залежно від матеріалу стін
15.10. В графі 1 у рядках 20, 24 приводять дані по житлових
будинках, що підлягають до введення за рік. Порядок відображення у
звітності загальної площі житлових будинків (прибудов, надбудов) у
рядках 20-24 у графі 2 проводиться у відповідності з пунктом 15.7.
15.11. У рядку 21 відображають житлові будинки, які збудовані
з природного і штучного каменю: цегляні, бетонні і залізобетонні
(монолітні, панельні, блочні), шлакоблочні, з черепашників й інших
кам'яних матеріалів; у рядку 22 - з дерев'яних конструкцій і
деталей (рубані, брущаті, щитові й інші); у рядку 23 - будинки з
усіх не перерахованих вище будівельних матеріалів (саманні, з
сирцевої цегли, арболіту і інші).
У тих випадках, коли стіни будинку зведені з кількох видів
матеріалів, його належить віднести до тієї групи стінових
матеріалів, які в даному будинку переважають.
У тому ж порядку відображають загальну площу прибудов і
надбудов.
15.12. В графі 3 у рядку 20 відображають площу житлових
кімнат: столових, спалень, дитячих й інших житлових кімнат
всередині квартири.
Якщо житлова кімната одночасно є і кухнею, тобто кухня не
ізольована, то вся площа такої кімнати вважається житловою площею.
15.13. В графі 4 у рядках 20-24 відображають вартість заново
збудованих житлових будинків (прибудов, надбудов), показану в
Технічному паспорті у графі "Відновна вартість". Загальна площа
цих будинків (прибудов, надбудов) відображена в графі 2 форми N
1-ІЖБ у відповідних рядках.
До основної будівлі відносяться житловий будинок (прибудова,
надбудова), а також туалет, лазня (душ), госпблок, гараж, які
стоять окремо або примикають до будинку.
15.14. В графі 5 у рядках 20, 24 вказують вартість надвірних
господарських будівель, показану в Технічному паспорті у графі
"Відновна вартість".
До надвірних господарських будівель для ведення особистого
підсобного господарства (городництва, садівництва, тваринництва)
відносяться як прибудовані до житлового будинку, так і будівлі, що
стоять окремо, для тримання худоби і птиці, збереження кормів,
господарчого реманенту, сільгосппродуктів, льохи, а також
господарські подвір'я, які мають з будинком загальний дах.
При відсутності даних про вартість житлових будинків і
надвірних будівель в Технічному паспорті, їх належить запитати в
районних страхових інспекціях.
15.15. Якщо введення надвірної будівлі здійснюється до або
після здачі житлового будинку, то форма N 1-ІЖБ по таких будівлях
не складається.
Розділ 3
Благоустрій усіх введених житлових будинків
15.16. В цьому розділі приводять кількість усіх введених
житлових будинків і їх загальну площу (включаючи площу прибудов і
надбудов), розподілену за видами благоустрою.
15.17. У рядку 042 показують кількість житлових будинків і їх
загальну площу, обладнану одночасно всіма видами благоустрою, які
вказані в ньому. При цьому належить мати на увазі, що кількість
таких будинків і їх загальна площа одночасно повинні бути показані
у рядках 046, 070-073, 075.
15.18. У рядку 046 відображують кількість житлових будинків і
їх загальну площу, обладнану водопроводом.
Загальна площа вважається обладнаною водопроводом, якщо
всередині будинку є розподільча мережа водопроводу, в яку вода
надходить централізовано з водопроводу або з артезіанської
свердловини. Крім того, обладнаною вважається площа, якщо у кухні,
що знаходиться окремо, встановлений водопровідний кран від
розподільчої мережі водопроводу. Якщо у дворі є водорозбірний кран
(колонка) і немає вводу в будинок, то площа таких будинків
обладнаною водопроводом не вважається.
15.19. У рядку 070 вказують кількість будинків і їх загальну
площу, обладнану каналізацією. Загальна площа вважається
обладнаною каналізацією, якщо всередині будинку є каналізаційне
обладнання для стоку господарсько-фекальних вод у вуличну
каналізаційну мережу або поглинаючі колодязі. При цьому площа, яка
обладнана каналізацією, не повинна перевищувати площі, обладнаної
водопроводом.
15.20. У рядку 071 показують кількість будинків і їх загальну
площу, обладнану центральним опаленням. Загальна площа вважається
обладнаною центральним опаленням незалежно від джерела постачання
тепла від своєї домової котельні, групової (квартальної),
об'єднаної і районної котельні, від ТЕЦ, а також від поквартирних
водонагрівачів і малометражних опалювальних котлів на газовому і
твердому паливі.
15.21. У рядку 072 відображають кількість будинків і їх
загальну площу, обладнану центральним опаленням від
централізованих джерел, тобто будинків, де надходження тепла
здійснюється від ТЕЦ або вищеперерахованих котелень.
15.22. У рядку 073 вказують кількість будинків і їх загальну
площу, обладнаних гарячим водопостачанням. Загальна площа
вважається обладнаною гарячим водопостачанням від спеціальних
водопроводів, які подають в житлові приміщення гарячу воду для
побутових потреб проживаючих, незалежно від того, подається вона
централізовано або від поквартирних водонагрівачів, включаючи
малометражні опалювальні котли.
15.23. У рядку 075 ураховують площу будинків, обладнаних
ванною або душем, незалежно від джерела надходження гарячої води в
нього: системи гарячого водопостачання або від місцевого
водонагрівача.
Площа, що не обладнана каналізацією, і має ванну (душ), не
вважається обладнаною цим видом благоустрою.
15.24. У рядку 047 показують кількість будинків і їх загальну
площу, не обладнаних ні одним з перерахованих видів благоустрою.
15.25. При групуванні будинків по вищеназваних видах
благоустрою не треба брати до уваги наявність або відсутність в
них електроосвітлення і газу.
У рядку 076 показують кількість житлових будинків і їх
загальну площу, обладнану електроосвітленням.
У рядку 048 - кількість будинків і їх загальну площу,
обладнаних напідлоговими газовими плитами з подачею газу від
газової мережі або окремих привозних балонів скрапленого газу.
У рядку 051 - у тому числі з подачею газу від газової мережі.
15.26. Якщо при індивідуальному житловому будівництві
здійснена прибудова (надбудова) до раніше збудованого житлового
будинку і вона обладнана будь-якими видами благоустрою, то дані по
таких прибудовах (надбудовах) показують тільки у графі 2.
16. Форма N 2-кб (Чорнобиль).
Звіт про виконання завдань капітального будівництва
по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
за рахунок державних централізованих капітальних вкладень
16.1. Звіт за цією формою складають підприємства
(організації)-замовники всіх форм власності, які здійснюють
будівництво об'єктів, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, за рахунок державних централізованих
капітальних вкладень.
Розділ 1
Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи
16.2. Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи
приводяться у фактично діючих цінах.
16.3. В графі 1 цього розділу показують дані про капітальні
вкладення, будівельні і монтажні роботи, що передбачаються до
виконання (включаючи об'єкти, що будуватимуться господарським
способом); у графі 2 - дані про їх фактичне освоєння (виконання).
16.4. У рядках 103-110 показують капітальні вкладення,
будівельні і монтажні роботи по об'єктах виробничого призначення,
111-118 - капітальні вкладення по об'єктах невиробничого
призначення.
Розділ 2
Введення в експлуатацію об'єктів
соціальної сфери та виробничих потужностей
16.5. В графі 1 приводять дані про об'єкти, що належать до
введення за рік по сумі укладених контрактів та такі, що
будуватимуться господарським способом; в графі 2 - дані про
фактичне введення в експлуатацію об'єктів (за затвердженими актами
прийняття).
16.6. У вільних рядках цього розділу показують дані
відповідно до цієї Інструкції: по об'єктах житлово-цивільного
призначення - Додаток N 2, виробничих потужностей - Додаток N 3 та
розділ 10.
17. Форма N 2-кб (село).
Звіт про будівництво об'єктів та споруд
в сільській місцевості за рахунок державних
централізованих капітальних вкладень,
що виділяються міністерствам, відомствам,
підприємствам, організаціям та іншим формуванням,
які входять в агропромисловий комплекс
17.1. Звіт за цією формою складають підприємства, організації
та інші формування, що входять до агропромислового комплексу, яким
виділяються державні централізовані капітальні вкладення для
будівництва в сільській місцевості об'єктів невиробничого
призначення, мереж і споруд водо-, газо- і електропостачання сіл,
а також автомобільних шляхів.
17.2. В звіт не включаються дані по об'єктах, спорудження
яких пов'язане з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та поверненням кримсько-татарського, німецького та інших
депортованих народів на постійне місце проживання.
17.3. В графі 1 приводять дані про об'єкти, що належать до
введення за рік по сумі укладених контрактів та такі, що будуються
господарським способом; в графі 2 - дані про фактичне введення в
експлуатацію об'єктів по затверджених актах прийняття; в графах 3
і 5 - передбачені на рік обсяги капітальних вкладень, будівельних
і монтажних робіт; в графах 4 і 6 - дані про їх фактичне освоєння
(виконання).
17.4. Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи
приводяться у фактично діючих цінах.
17.5. У вільних рядках цієї форми показують дані по об'єктах
житлово-цивільного призначення у відповідності з переліком,
приведеним у додатку N 2 цієї Інструкції.
17.6. По рядках 522 та 526 показуються дані по сільських
населених пунктах, які включені в перелік, затверджений обласними
Радами відповідно до Тимчасової методики визначення
трудонедостатніх населених пунктів України від 01.03.91.
17.7. У рядках 721-723 показуються дані по Держводгоспу
України.
17.8. Дані у рядку 1002 дорівнюють сумі рядків 1001 +130 + +
781 + 721.
18. Форми NN 18-кб-піврічна та 18-кб-річна.
Звіт про капітальні вкладення на охорону навколишнього
середовища і раціональне використання природних ресурсів
та введення в дію природоохоронних об'єктів та потужностей
18.1. Звіти за формами NN 18-кб-піврічна та 18-кб-річна
складають і подають підприємства і організації забудовники всіх
форм власності (крім сільськогосподарських підприємств
(організацій) всіх форм власності, малих підприємств,
кооперативів).
Дані про будівництво природоохоронних об'єктів і споруд
відображаються сільськогосподарськими підприємствами
(організаціями) всіх форм власності у звіті по формі N 2-кб
(сільгосп)-річна.
У звіти включають дані по заходах, що здійснюються як у
складі підприємств, що заново будуються, так і на діючих
підприємствах. Дані по капітальних вкладеннях та будівельних і
монтажних роботах наводять як по об'єктах, які вводяться в дію у
поточному році, так і по тих, що переходять будівництвом на
наступні роки.
Показники "передбачено до введення на рік" - по введенню в
дію природоохоронних об'єктів - заповнюються на основі державної
програми або контрактів (договорів), укладених між суб'єктами
інвестиційної діяльності та прикладених до них затверджених
проектно-кошторисної документації і титульних списків будов;
"передбачено на рік" - по капітальних вкладеннях та будівельних і
монтажних роботах - по об'єктах державної програми та інших
об'єктах відображаються виходячи з встановлених обсягів
централізованих капітальних вкладень, які здійснюються за рахунок
державного бюджету та бюджетних позичок, а також наявних
можливостей підприємств і організацій по власних коштах та інших
коштів, які виділені на це будівництво.
18.2. У рядках 01-75 показують дані по заходах, що здійснюють
забудовники за рахунок капітальних вкладень.
У Довідці відображають дані по заходах по охороні і
раціональному використанню земель, які здійснюються за рахунок
коштів державного бюджету по операційних витратах, коштів основної
діяльності та інших коштів (крім капітальних вкладень). Дані
Довідки у рядки 01-75 не включають.
18.3. У рядку 01 наводять капітальні вкладення та будівельні
і монтажні роботи в цілому на всі заходи по охороні і
раціональному використанню природних ресурсів, які у рядках 02-75
розподіляються по окремих напрямах і видах витрат.
18.4. У рядку 02 наводять капітальні вкладення на заходи по
охороні і раціональному використанню водних ресурсів, до яких
відносяться:
станції для очистки виробничих і комунальних стічних вод
(рядок 04);
інші споруди первинної стадії очистки стічних вод, які не
входять у комплекс станцій (рядок 11);
берегові і плавучі станції очистки баластних і лляльних
(підсланевих) вод (рядок 17);
установки, обладнання і технічний флот по збиранню нафти,
мазуту, сміття та інших рідких і твердих відходів з акваторій
річок, водоймищ, портів і внутрішніх морів, включаючи
судна-збірники і нафтоочисні станції та заходи по дообладнанню
діючих суден, згідно з вимогами Міжнародної конвенції по
запобіганню забрудненню моря від суден (рядок 18);
системи оборотного водопостачання (рядок 19);
створення водоохоронних зон;
ліквідація (тампонаж) або переведення на краново-регулюючий
режим роботи самовиливних артезіанських свердловин;
споруди і установки по доочистці стічних вод, включаючи і
землеробні поля зрошення;
дослідні установки і цехи, які пов'язані з розробкою методів
очистки стічних вод;
установки і споруди для забору, транспортування, переробки і
ліквідації рідких виробничих відходів та кубових залишків;
полігони і установки для знешкодження шкідливих промислових
відходів, які забруднюють поверхневі чи підземні води;
берегові споруди для приймання з суден господарсько-побутових
стічних вод і сміття для утилізації, складування та очистки;
системи каналізації міст;
основні комунікації (колектори) для відведення промислових
стічних вод (включаючи зливові) та споруди на них: станції
перекачки, станції по контролю, підготовці, усередненню стічних
вод і ємкостей для тимчасової акумуляції цих вод (у випадку
аварійних скидів забруднень і підвищення концентрації їх вище
граничних норм) з наступною передачею їх на станції очистки. При
цьому в основні комунікації не входять внутрішньомайданчикові
мережі промпідприємства;
витрати по ліквідації осередків забруднення і охорони
підземних вод;
реконструкція (закриття) фільтруючих накопичувачів;
дослідно-промислові комплекси для закачки стоків в підземні
горизонти;
роботи, які пов'язані з покращенням технічного стану та
благоустрою водосховищ і природних водоймищ;
регулювання стоку малих річок, розчистка їх русел та інші
заходи по відновленню і підтриманню благоприємного гідрологічного
режиму та санітарного стану малих річок;
заходи для повторного використання скидових і дренажних вод
та покращення їх якості (акумулюючі ємкості, відстійники, споруди
і устрої для аерації вод, біологічні канали, екрани, які
затримують пестициди та інш.);
заходи по запобіганню забрудненню поверхневих і підземних вод
при похованні відходів виробництва і споживання (за винятком
промислових радіоактивних відходів);
створення автоматизованих систем управління
водогосподарськими комплексами в басейнах важливіших річок. АСУ
водоохоронними комплексами, систем контролю якості морських,
природних і стічних вод (включаючи придбання спеціальних суден,
лабараторій та інш.), систем управління водорозподіленням
(включаючи зрошувальне землеробство), системи державного водного
кадастру, забезпечення первинного обліку води і розробки зведених
даних ведення державного обліку використання води (будівництво
автоматизованих станцій, вимірювальних установок і т.п. по обліку
об'єму та якості води, яка забирається та скидається,
обчислювальних центрів по обробці даних обліку та інш.);
інші заходи, які відносяться до охорони та раціонального
використання водних ресурсів.
Дані по капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних
роботах, що показані у рядку 02, повинні бути більше або
дорівнювати сумі даних по цих показниках, які відображаються у
рядках 04, 11, 17, 18, 19 у відповідних графах звіту.
Не включають у звіт витрати, які спрямовані на створення
санітарно-захисних зон водних джерел, а також будівництво
каналізаційних систем для безпосереднього скиду у водні джерела
стічних вод без очистки.
18.5. У рядок 04 включають сумарні дані по всіх станціях для
очистки виробничих і комунальних стічних вод (біологічної,
фізико-хімічної та механічної), які у рядках 05, 06, 07
розподіляються по своєму призначенню.
Під станцією" слід розуміти комплекс споруд біологічної,
фізико-хімічної або механічної очистки, необхідний для проведення
технологічного процесу очистки стічних вод до встановлених
нормативів, тобто до категорії нормативно-очищених вод.
Потужність станції визначається об'ємом стічних вод, які
повинні пройти очистку за добу на спорудах, що виконують кінцеву
стадію очистки (об'єм води, яка пройшла очистку на всіх спорудах,
що входять до складу станції, не сумується, а враховується один
раз).
Відповідно і в звітності потужність кожної станції, що
введена в дію, повинна показуватись тільки по потужності споруд,
які виконують кінцеву стадію очистки. Наприклад, потужність
станції для біологічної очистки потрібно відображати по потужності
споруд, які виконують тільки біологічну кінцеву стадію очистки.
Капітальні вкладення по станції очистки повинні показуватись
в цілому по всьому комплексу споруд, що входять до її складу і
забезпечують всі стадії очистки, які передбачені проектом на
будівництво даної станції.
Якщо в результаті розширення або реконструкції діючої станції
очистки збільшується її проектна потужність, то дані по приросту
потужності цієї станції і капітальні вкладення також повинні
відображатись у звіті по відповідних рядках.
18.6. У рядку 05 показують дані по спорудах, які входять
тільки в комплекс станції для біологічної очистки стічних вод. В
комплекс цієї станції можуть входити споруди біологічної,
фізико-хімічної і механічної очистки або біологічної та механічної
очистки.
Дані по спорудах фізико-хімічної очистки, які входять у склад
станції для біологічної очистки, не повинні включатись в рядок 06,
а дані по спорудах механічної очистки, які входять у склад цієї
станції, не включаються в рядок 07.
18.7. У рядку 06 показують дані по спорудах фізико-хімічної
та механічної очистки, які входять до складу тільки станції для
фізико-хімічної очистки стічних вод.
18.8. У рядку 07 показують дані по всіх спорудах, які входять
до складу тільки станції для механічної очистки стічних вод.
Дані по спорудах механічної очистки, які входять до складу
станції для фізико-хімічної очистки, у рядок 07 не включаються.
Не включать в рядки 04-10 дані:
по окремих (локальних) спорудах біологічної, фізико-хімічної
і механічної очистки (відстойниках, усереднювачах, аеротенках та
інш.), які не входять у комплекс станцій. Дані по цих окремих
(локальних) спорудах відображаються по рядках 02 і 11;
по очисних установках (спорудах), які входять у систему
оборотного водопостачання. Дані по цих установках відображаються у
рядках 19 і 20, а також у рядку 02.
18.9. У рядку 08 виділяють із рядка 04 дані по станціях для
біологічної, фізико-хімічної і механічної очистки стічних вод:
що будуються на підприємствах, які раніше були збудовані по
проектах, в яких не передбачалось будівництво таких станцій;
по діючих станціях, на яких здійснюється їх реконструкція,
технічне переозброєння або розширення, а також по нових спорудах,
що будуються для заміни застарілих або тих, що вийшли з ладу на
діючих станціях;
по станціях, що передбачались раніше затвердженим проектом на
будівництво підприємств, але які своєчасно, тобто до початку
звітного року, не були збудовані і введені в дію.
18.10. У рядку 11 наводять дані по окремих (локальних)
спорудах біологічної, фізико-хімічної і механічної очистки:
відстойниках, усереднювачах, аеротенках, нафтожироуловлювачах,
станціях нейтралізації, флотаційних установках, установках
зневоднення шламів та інш., що не входять в комплекс станцій і які
призначені для первинної обробки стічних вод перед скидом їх в
міську (загальновузлову) мережу каналізації (а не для подальшої
очистки).
18.11. У рядку 19 враховують дані по системах водопостачання
з замкненими циклами (з поверненням для потреб технічного
водопостачання скидних стічних вод після їх відповідної очистки і
обробки), включаючи оборотні системи гідрозоловидалення і
гідровидалення різноманітних шламів, оборотні системи виробничого
водопостачання, а також системи послідовного і повторного
використання води, у тому числі і тієї, що надходить від інших
підприємств.
Очистні установки (споруди), які забезпечують очистку
оборотної води або повторно використаної води перед черговим
циклом її використання, входять у комплекс цих систем як їх
складові елементи.
18.12. У рядку 20 виділяють дані по системах оборотного
водопостачання:
що будуються на підприємствах, які раніше були збудовані по
проектах, в яких не передбачалось будівництво таких систем;
по діючих системах оборотного водопостачання, на яких
здійснюється їх реконструкція, технічне переозброєння або
розширення, а також по нових спорудах на цих системах, що
будуються для заміни застарілих або тих, що вийшли з ладу;
по системах оборотного водопостачання, що передбачались
раніше затвердженим проектом на будівництво підприємства, але які
своєчасно, тобто до початку звітного року, не були збудовані і
введені в дію.
18.13. У рядку 25 відображають капітальні вкладення на
будівництво споруд по охороні атмосфери від забруднення
речовинами, які виділяються з технологічними газами і
вентиляційним повітрям на діючих підприємствах і на тих, що заново
будуються:
газопилоуловлюючих установок і пристроїв, які призначені для
уловлювання і знешкодження шкідливих речовин з газів, що відходять
від технологічних агрегатів із вентиляційного повітря перед
викидом їх в атмосферу (рядки 26-29). До природоохоронних ці
установки відносяться тільки при умові, що вони по своєму прямому
призначенню є санітарними, тобто забезпечують зниження валових
скидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;
дослідно-промислових установок і цехів по розробці методів
очистки відхідних газів від шкідливих викидів в атмосферу;
контрольно-регулюючих пунктів по перевірці і зниженню
токсичності відпрацьованих газів автомобілів (рядок 30);
на створення автоматичних систем контролю за забрудненням
атмосферного повітря, на оснащення стаціонарних джерел викиду
шкідливих речовин у повітряний басейн приладами контролю, на
будівництво, придбання і оснащення лабораторій по контролю за
забрудненням атмосферного повітря;
установок і пристроїв по допалюванню та інших методах
доочистки хвостових газів перед безпосереднім викидом їх в
атмосферне повітря, оскільки в результаті цього запобігається
(знижується) його забруднення, а також на будівництво димових
труб, якщо після застосування всіх існуючих сучасних технічних
засобів по зменшенню викидів не забезпечуються нормативи ГДВ;
установок (виробництв) для утилізації речовин з відхідних
газів; на здійснення заходів по охороні атмосферного повітря на
АЕС і АТЕЦ (системи локалізації аварії реакторної установки,
системи очистки вентиляційного повітря від радіоактивних речовин,
системи зовнішнього дозиметричного контролю);
інших споруд по охороні повітряного басейну.
Дані по капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних
роботах, які показані у рядку 25, повинні бути більше або рівні
сумі даних по цих показниках, що відображені у рядках 27 і 30 у
відповідних графах звіту.
Не включають у рядок 25 дані по будівництву:
газопилоуловлюючих установок і пристроїв, які є елементами
технологічної схеми і служать для отримання продукції, що
планується з мінеральної сировини (очистка газів, які відходять
від реакторів, при виробництві сажі на підприємствах технічного
вуглецю; очистка газів, що відходять від рудно-термічних печей при
виробництві жовтого фосфору на фосфорних підприємствах; очистка
газів, які відходять від печей "киплячого шару" при виробництві
сірчаної кислоти на хімічних підприємствах і т.д.);
сірчанокислотних та інших цехів (з технологічними
газопилоуловлюючими установками, системами подвійної абсорбції і
подвійного контактування), які служать для отримання продукції, що
планується з відхідних газів підприємств кольорової і чорної
металургії, хімії і нафтохімії, енергетики та інших галузей;
устроїв по збиранню сухої золи і т.п.;
газоходів (повітроводів), димососів (вентиляторів), систем
вентиляції і кондиціювання, які служать для створення нормальних
санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях, санітарно-захисних
зон; споруд по допалюванню газу на свічках, озеленення і т.д., які
є складовими елементами технологічних схем, промсанітарії,
благоустрою і т.д.
По газоочисних і пилоуловлюючих установках дані у рядках
26-29 відображають у такому порядку: по введенню в дію показують
як окремі установки, так й ті, що конструктивно пов'язані з іншими
спорудами, які забезпечують нормативну очистку відхідних газів;
капітальні вкладення показують як по установках, на які
затверджуються окремі кошториси на будівництво, так і по
установках, які входять у комплекс цеху, що будується, або
підприємства.
Установка для уловлювання і знешкодження шкідливих речовин з
відхідних газів (рядки 26-29) може складатись з окремого або групи
послідовно (паралельно) включених газопилоуловлюючих апаратів, а
також допоміжного устаткування і комунікацій, які є невід'ємною
частиною цієї установки і забезпечують її нормальну експлуатацію.
Газопилоуловлюючим апаратом називається елемент газоочисної
установки, в якому здійснюється певний вибірковий процес
уловлювання твердих, рідких чи газоподібних шкідливих речовин, які
входять до складу відхідних газів або вентиляційного повітря. До
газопилоуловлюючих апаратів відносяться: пилоосаджувальні камери,
жалюзійні пилоуловлювачі, циклони, батарейні циклони,
димососи-пилоуловлювачі, волокнисті фільтри, тканеві фільтри,
рукавні фільтри, каркасні фільтри, зернисті фільтри, керамічні
фільтри, металокерамічні фільтри, електрофільтри сухі і мокрі з
підстанціями для їх живлення,скрубери, абсорбери, скрубери
Вентурі, краплеуловлювачі,адсорбери, каталітичні реактори і печі
прямого і каталітичного допалювання та ін.
У виключних випадках, коли вибір тяглодувної машини
знаходиться в прямій залежності від опору, який створюється
газопилоуловлюючим апаратом, витрати на цю машину відносяться
також на охорону атмосферного повітря.
Якщо в системі витяжної вентиляції встановлюється
газопилоуловлюючий апарат, то тільки, цей апарат з елементами, що
забезпечують його нормальну експлуатацію (підведення води на його
зрошення, система пилоприбирання та ін.), відноситься до охорони
атмосферного повітря, а не вся система повітроводів і
вентиляторів.
18.14. У рядках 28 і 29 виділяють дані по установках для
уловлювання і знешкодження шкідливих речовин з відхідних газів:
що будуються на раніше збудованих підприємствах за проектами,
які не передбачали будівництво таких установок;
по діючих установках, на яких здійснюється їх реконструкція,
технічне переозброєння або розширення, а також по нових
установках, які будуються в порядку заміни застарілих або тих, що
вийшли з ладу;
по установках, що передбачались раніше затвердженим проектом
на будівництво підприємства, але які своєчасно, до початку
звітного року, не були збудовані і введені в дію.
18.15. У рядку 35 відображають капітальні вкладення по
охороні і раціональному використанню земель (крім меліорації):
на будівництво протиерозійних гідротехнічних, протисельових,
протизсувних, протилавинних, протиобвальних, включаючи
берегоукріплювальні споруди (крім іригаційно-меліоративних систем)
(рядки 36-38);
на терасування крутих схилів (рядок 41);
на створення (закладання і догляд) захисних лісових смуг,
включаючи полезахисні лісові смуги (рядок 42);
на рекультивацію земель, включаючи приведення земель, які
порушені торфорозробками в стан, придатний для використання по
призначенню (рядок 44);
на створення протиерозійних лісових насаджень по ярах і
балках, берегах річок і водоймищ, на пісках, терасах і еродованих
гірських схилах;
на будівництво і реконструкцію біологічних лабораторій і
фабрик по захисту сільськогосподарських культур від шкідників і
хвороб біологічним методом, а також придбання обладнання для їх
оснащення;
на інші витрати, які відносяться до заходів по охороні і
раціональному використанню земель.
Дані по капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних
роботах, що показані у рядку 35, повинні бути більше або
дорівнювати сумі даних по цих показниках, які відображені у рядках
36, 37, 38, 41, 42 і 44 у відповідних графах звіту.
Не включаються у рядки 35, 36, 37 дані по протиерозійних
гідротехнічних і протисельових спорудах, коли їх будівництво
передбачене у складі проекту на іригаційно-меліоративні системи.
18.16. У рядку 44 в показниках по введенню в дію потужностей
вказують площу земель, що рекультивується, а по капітальних
вкладеннях-витрати по рекультивації земель, а також по зняттю,
зберіганню, транспортуванню до місця укладання або тимчасового
зберігання родючого шару землі для використання його в наступні
роки при рекультивації земель та для нанесення на малопродуктивні
угіддя і на придбання спеціальної техніки для даних цілей.
18.17. У рядку 50 наводять капітальні вкладення, що
направляються на заходи, які пов'язані з охороною і раціональним
використанням лісових ресурсів: на будівництво об'єктів
протипожежного призначення (пожежно-хімічних станцій,
протипожежних веж і т.п.), авіаційних баз і на придбання для них
протипожежної техніки та інших машин і матеріально-технічних
засобів; на будівництво біостанцій і біолабораторій по
біологічному і хімічному захисту лісу і придбання для їх оснащення
устаткування, машин та іншої техніки для боротьби з шкідниками і
хворобами лісу; на організацію і благоустрій зелених зон навколо
міст, селищ і курортів і т.п.; на інші заходи, що пов'язані з
раціональним використанням лісових ресурсів (придбання машин і
обладнання для санітарних рубок і рубок догляду і т.п.); на
підняття деревини, яка затонула.
18.18. У рядку 55 відображають капітальні вкладення на:
будівництво і обладнання рибоводних підприємств і
виробничо-акліматизаційних баз по отриманню і вирощуванню личинок
і молоді цінних промислових риб і заготовці кормових організмів;
будівництво риборозплідників, нерестово-вирощувальних
водоймищ та інших підприємств по риборозведенню;
здійснення рибоводно-меліоративних заходів (обводнення
природних нерестилищ, будівництво міграційних каналів, штучних
нерестилищ та ін.);
будівництво механічних, гідравлічних або фізіологічних
рибозахисних устроїв на промислових, комунальних і
сільськогосподарських водозаборах, які здійснюють забір води з
водоймищ, що мають рибогосподарське значення і які являють собою
окремі конструкції або спеціальні споруди (рядок 58);
придбання для органів рибоохорони катерів, човнів, двигунів
для човнів, вантажних і спеціальних легкових автомобілів,
мотоциклів, радіостанцій, радіоелектронного обладнання та інших
засобів технічного оснащення, а також будівництво і обладнання
службових споруд і приміщень.
18.19. У рядках 55-58 наводять також дані і по тих рибоводних
підприємствах і рибоводно-меліоративних об'єктах, будівництво яких
здійснюється у порядку компенсації збитку, що наноситься рибним
запасам.
Не включають у рядок 55 витрати на одержання і вирощування
личинок і молоді риб, які випускаються у ставкові і озерні
господарства риболовецькими колгоспами і державними підприємствами
для товарного вирощування риби.
18.20. У рядку 58 по рибозахисних пристроях відображають як
окремі пристрої, так і ті, що конструктивно пов'язані з іншими
спорудами (водозаборами, греблями, шлюзами та інш.).
Капітальні вкладення показують тільки по тих рибозахисних
пристроях, на які складені окремі кошториси на будівництво.
Під рибозахисними устроями на водозаборах (рядок 58)
розуміють механічні, гідравлічні та інші види пристроїв, які
призначені для запобігання попаданню молоді риби у
водогосподарські системи, на зрошувальні угіддя і т.д.
Обладнанню рибозахисними пристроями підлягають промислові,
комунальні і сільськогосподарські водозабори, які беруть воду з
водоймищ, що мають рибогосподарське значення.
18.21. У рядках 64 і 65 наводять дані по будівництву
установок, виробництв, цехів для одержання сировини або готової
продукції з відходів виробництва: установок і цілих виробництв по
переробці металургійних шлаків, золи, шлаків теплових
електростанцій, фосфогіпсу, піритних недогарків; установок по
збиранню сухої золи та ін.
18.22. У рядках 66 і 67 відображують дані по будівництву
обласних, районних (для великих міст - загальноміських)
міжгалузевих підприємств по накопиченню, утилізації, знешкодженню
(спаленню) твердих і рідких токсичних промислових, побутових та
інших відходів (крім радіоактивних). Сюди ж включаються витрати на
придбання обладнання і спеціальних машин для збирання і
транспортування промислових і побутових відходів, які входять до
складу вказаних вище об'єктів, з території міст і населених
пунктів. Не включають у звіт і в ці рядки витрати на будівництво
полігонів для звалення і поховання необроблених (незнешкоджених)
токсичних відходів.
18.23. У рядку 69 відображають капітальні вкладення, які
направлені:
на будівництво і обладнання будівель і споруд, які призначені
для проведення науково-дослідних робіт у заповідниках і
заказниках, а також адміністративних та інших обслуговуючих
об'єктів (лабораторій, майстерень, кордонів, вольєрів, гаражів,
мостів та ін.), будівництво шляхів і стежок для туристів, огорож;
на будівництво у заповідниках, природних (національних)
парках, ботанічних садах, дендрологічних і зоологічних парках і
заказниках споруд з метою збереження і відновлення природних
екосистем;
на придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і
засобів зв'язку та на інші заходи, які відносяться до організації
заповідників та інших природоохоронних територій.
Не включають у звіт (у рядок 69) дані по готелях,
пансіонатах, кемпінгах, мотелях та інших об'єктах, які призначені
для розміщення та обслуговування туристів.
18.24. У рядку 70 наводять капітальні вкладення на:
заходи, які здійснюються з метою підвищення вилучення
корисних копалин з надр, підвищення довилучення основних
компонентів при збагаченні і металургійному переділі в порівнянні
з проектним вилученням або базисним періодом (комплекси для
закладання виробленого простору; установки для вилучення основних
компонентів з відходів минулих років; хвостосховища для
складування відходів виробництва, які містять корисні компоненти;
реконструкція і технічне переозброєння підприємства з метою
підвищення вилучення основних і супутніх компонентів;
дослідно-промислові установки для розробки нових технологічних
схем);
заходи, що проводяться з метою комплексного використання
мінеральної сировини (установки для вилучення цінних супутніх
компонентів із уловленого пилу з вскришних і вміщуючих порід;
відвали-сховища для супутньовидобутих корисних копалин, які в
теперішній час не використовуються; об'єкти, цехи одержання
сировини, продукції для інших галузей народного господарства,
наприклад, цехи по одержанню концентратів кольорових металів на
підприємствах металургійної промисловості, виробництва по
отриманню сировини для металургійних галузей на підприємствах
хімічної промисловості, об'єкти по одержанню будівельних
матеріалів із вскришних і вміщуючих порід та інш.; об'єкти по
вилученню сірки, етану, гелію із нафтового і природного газу,
конденсату із природного газу, супутнього газу при добуванні нафти
та ін.).
Капітальні вкладення і введення в дію потужностей по спорудах
і установках, які будуються у відповідності з вищевказаними
заходами, включають у звіт у випадку, якщо їх будівництво
здійснюється на діючих підприємствах, на яких раніше проектом не
передбачалось використання всіх корисних компонентів, що входять
до складу даної мінеральної сировини і якщо вони повністю
відповідають встановленим вимогам по охороні водних і земельних
ресурсів та атмосферного повітря.
Такі ж споруди, які зводяться на підприємствах, що заново
будуються і передбачені проектом, в звіт включатися не повинні.
При будівництві споруди (наприклад, комплексу, що
закладається), призначеної для обслуговування діючих підприємств
та тих, які заново будуються, у звіт включається частина цієї
споруди, що обслуговує тільки діюче підприємство.
До споруд і установок для комплексного використання
мінеральних ресурсів відносяться споруди, установки, виробництва,
комплекси і цехи, які створюються на діючих підприємствах і
призначені для: підвищення вилучення корисних копалин з надр і
основних компонентів при збагаченні та металургійному переділі в
порівнянні з проектним вилученням або базисним періодом;
комплексного використання мінеральної сировини і вилучення
супутніх компонентів; складування відходів виробництва, які
містять корисні компоненти; вилучення цінних компонентів з
мінеральних, рудних і термальних вод (як на діючих, так і на
підприємствах, що заново будуються, захист родовищ від пожеж,
повенів і т.д.).
18.25. У рядку 70 введення в дію потужностей відображається
тільки по спорудах і установках для комплексного використання
мінеральних ресурсів, а капітальні вкладення - по всіх об'єктах по
охороні надр і раціональному використанню мінеральних ресурсів.
У цьому рядку також відображаються капітальні вкладення на:
заходи, які направлені на підвищення використання мінеральних
і термальних вод для бальнеологічних цілей та в інших галузях
народного господарства (регулювання самовиливних свердловин,
установки для вилучення цінних компонентів із мінеральних вод,
об'єкти для використання тепла термальних вод);
заходи по забезпеченню захисту родовищ корисних копалин
(торф'яних, вугільних, нафтових, газових та ін.) від пожеж і
придбання обладнання для цих цілей.
18.26. У рядку 75 наводять капітальні вкладення на:
будівництво розплідників і ферм по розведенню диких тварин
(звірів і птахів) в цілях розселення їх для збагачення мисливських
угідь;
будівництво адміністративних і службових будівель, гаражів,
майстерень, кордонів, огорож, гідротехнічних та інших споруд,
пов'язаних із відтворенням диких звірів і птахів;
придбання транспортних засобів і засобів зв'язку.
Звітність по підрядних організаціях
19. Форма N 1-кб. Звіт про введення в дію об'єктів
соціально-культурного призначення
та виконання підрядних робіт
19.1. Звіти за формами NN 1-кб - місячна, 1-кб - квартальна,
1-кб (річна) подають:
загальнобудівельні і спеціалізовані підрядні будівельні
(ремонтно-будівельні) організації, основною діяльністю яких є
виконання за контрактами підряду з замовниками робіт, які
відносяться у відповідності з Загальним класифікатором галузей
народного господарства (ЗКГНГ) до галузі "Будівництво"; трести
(управління) механізації і домобудівні комбінати, які виконують
безпосередньо своїми силами будівельно-монтажні роботи за
контрактами з забудовниками або іншими підрядними організаціями;
пусконалагоджувальні організації, які виконують пуск і
налагодження змонтованого обладнання за рахунок капітальних
вкладень по об'єктах соціальної сфери;
бурові організації, які виконують глибоке розвідувальне
буріння та інші роботи, пов'язані з будівництвом розвідувальних
свердловин на нафту і газ, а також будівництво експлуатаційних
свердловин на нафту, газ і термальні води, які споруджуються за
рахунок капітальних вкладень;
багатопрофільні підприємства і організації , а також
промислові підприємства, які виконують підрядні роботи за
контрактами з замовниками;
спеціалізовані ремонтно-будівельні організації, основною
діяльністю яких є виконання ремонту будівель і споруд виробничого
і невиробничого призначення, ремонту і будівництва житла
(квартир), інших будівель і споруд за замовленнями населення,
пусконалагоджувальних робіт. Поряд з цими роботами організація
може виконувати капітальний і поточний ремонт обладнання.
Організації, які виконують в основному капітальний і поточний
ремонт обладнання, форму N 1-кб не складають.
Звіти подають організації всіх форм і видів власності та
організаційно - правових форм господарювання,які знаходяться на
самостійному балансі і мають статус юридичної особи, а також
відособлені підрозділи (з правом відкриття поточних і
розрахункових рахунків) незалежно на якій території знаходиться
трест, фірма, підприємство.
Показники діяльності філій, дільниць враховуються в складі
показників діяльності відповідної організації, якщо вони
знаходяться на території іншого регіону, ніж організація.
Малі підприємства і кооперативи подають спеціалізовану
статистичну звітність, затверджену Мінстатом України, за формою N
1-КМП(буд).
При складанні звітів організація на бланку записує ту форму
власності, на якій вона заснована.
19.2. Підрядна організація, яка має в своєму складі виробничі
одиниці без права юридичної особи, крім зведеного звіту, складає
звіт по кожній такій одиниці і подає (або за її вказівкою подає
сама виробнича одиниця) у орган державної статистики за місцем
знаходження виробничої одиниці.
У той же час підрядна організація складає зведений звіт без
даних виробничих одиниць, які розташовані на території інших
областей, і подає його органу державної статистики за місцем свого
знаходження.
Якщо в складі підрядної організації є безпосередньо підлеглі
їй будівельні і монтажні дільниці, то звіт в цілому по цих
дільницях складається цією підрядною організацією; вказані
дільниці звіти за формами N 1-кб не складають.
При ліквідації в звітному періоді якогось підрозділу
(включаючи зміни його статуту в разі утворення на його базі
орендного підприємства, кооперативу, малого державного
підприємства та ін.) всі дані, які відносяться до цього підрозділу
за весь період його діяльності, відображаються до кінця року в
звіті будівельної організації.
В разі ліквідації або зміни форм власності звітуюча
організація за останній звітний період своєї діяльності також
подає інформацію на бланках ф. N 1 - кб.
19.3. Державна статистична звітність по капітальному
будівництву складається за встановлений календарний звітний період
часу. Заново створені організації подають статистичну інформацію
за період з дня реєстрації до кінця звітного періоду.
19.4. Основою для відображення в звітності підрядної
організації вартості виконаних робіт є дані первинного обліку і
відповідні документи про вартість виконаних робіт, підтверджених
замовником (форма N 3 "Довідка про вартість виконаних робіт і
витрат на будівництво").
Всі вартісні показники у договірних цінах визначаються
відповідно до вказівок по складанню довідки за формою N 3 за
звітний період.
19.5. Дані, відображені в графах "за відповідний період
минулого року", повинні бути приведені в структурі організацій на
кінець звітного періоду (року) в цінах відповідних років, крім
базисної кошторисної вартості (рядок 390).
19.6. В адресній частині звіту у рядку "Спеціалізація"
відображається основний вид робіт, який виконує звітуюча
організація власними силами.
Підрядна організація, яка виконує різні види будівельних
робіт, по цьому рядку записує "Загальнобудівельна". Якщо підрядна
організація спеціалізується на виконанні певних видів робіт, які
складають не менше 75 відсотків загального обсягу робіт, виконаних
власними силами, то вона відноситься до спеціалізованої і по цьому
рядку записує той вид робіт, на якому вона спеціалізована: земляні
роботи (екскавація, гідромеханізація ); бурові і підривні роботи;
роботи нульового циклу, прокладка зовнішніх комунікацій
(водопроводу, каналізації, теплофікації і ін.); прокладка
магістральних нафтогазопродуктопроводів; будівництво автомобільних
шляхів, будівництво залізниць, будівництво міських і
внутрішньозаводських доріг і благоустрій територій, будівництво
мостів та інших штучних споруд на дорогах, включаючи міські;
монтаж великорозмірних елементів будинків і споруд, збірних
будівельних конструкцій і деталей заводського виготовлення;
оздоблювальні роботи; монтаж і зведення спеціальних залізобетонних
споруд (силосні споруди, градирні, труби і т.д.); гідротехнічні
роботи; спеціальні роботи по будівництву метрополітенів, тунелів
та інших підземних споруд; спеціальні роботи по шахтобудівництву
та інших гірничопрохідних роботах, осушенню шахт та інших
підземних роботах; санітарно - технічні роботи; електромонтажні;
роботи по слабкострумових улаштуваннях (зв'язок, радіофікація,
сигналізація і т.д.); теплотехнічні і термоізоляційні роботи;
монтаж технологічного, енергетичного, підіймально-транспортного та
іншого обладнання; монтаж засобів автоматики і контрольно-
вимірювальних приладів; водогосподарське будівництво (іригаційні і
меліоративні роботи); домобудівні комбінати.
Цей пункт відноситься тільки до первинних підрядних
виробничих одиниць(організацій) та трестів-майданчиків і не
поширюється на підприємства, які мають підвідомчі виробничі
одиниці(трест) та прирівнені до них підприємства.
Порядок відображення в звітності
обсягів підрядних робіт
19.7. Підрядні організації обсяги підрядних робіт виконують
по генеральних, прямих та субпідрядних контрактах.
Роботи, які виконує звітуюча організація за контрактом,
укладеним з забудовником на весь обсяг робіт по будові в цілому,
відносяться до робіт по генеральних контрактах.
В окремих випадках на великих будовах може бути укладено
декілька генеральних контрактів.
Роботи, які виконуються звітуючою організацією за
контрактами, укладеними безпосередньо з забудовником на
будівництво окремих об'єктів і комплексів робіт, відносяться до
робіт, які виконуються за прямими контрактами.
Роботи, які виконуються звітуючою організацією за
контрактами, укладеними з іншою підрядною організацією на
виробництво окремих видів робіт, відносяться до робіт по
субпідрядних контрактах.
19.8. У звітах за формами N 1-кб підрядні організації, крім
будівельно-монтажних робіт, відображають також роботи по
капітальному та поточному ремонту будівель та споруд та інші
підрядні роботи.
Капітальний ремонт обладнання (без вартості деталей
заводського виготовлення), який виконується для інших організацій,
включається в звіти за формами N 1-кб тільки в тому випадку, коли
ці роботи передбачені контрактом.
19.9. До інших підрядних робіт відносяться:
- роботи по виготовленню нестандартизованого і
котельно-допоміжного обладнання (без вартості вузлів і деталей
заводського виготовлення);
- роботи по передмонтажній ревізії обладнання і пов'язаного з
нею відновному ремонту (без вартості вузлів і деталей заводського
виготовлення);
- пусконалагоджувальні роботи, (якщо вони виконуються за
рахунок централізованих капітальних вкладень, які виділяються на
будівництво цих об'єктів, але в рядку 312 не відображаються);
- роботи для основної діяльності підприємств (гідронамивні,
буропідривні та вскришні роботи, антисептика, термоізоляційні
роботи на суднах);
- роботи по виготовленню дослідних випробувальних установок
за рахунок коштів по науковій тематиці;
- культуртехнічні роботи на землях, які не потребують
осушення: розчистка земель від лісів і чагарників, пнів та
каміння, вирівнювання площі після розкорчовування, зрізування та
обробки купин, фрезерування, підняття цілини та перелогових
земель, розорювання яких не проводилось 5 і більше років, з
обробкою пластів і прикоткуванням цих земель та інші роботи;
- роботи по первинному окультурюванню сільськогосподарських
угідь (включаючи луки та пасовиська): вапнування та фосфоритування
кислих грунтів, гіпсування і меліоративна обробка солонцевих
грунтів, комплекс робіт по заготовці, транспортуванню і
використанню торфу; внесення в грунт мінеральних і органічних
добрив, включаючи витрати на загортання добрив, які вносяться в
грунт; залуження сінокосів і пасовищ, включаючи витрати на
додаткову підготовку грунту (орання та ін.); розпушення орного
шару і грядування на важких і середніх мінеральних грунтах,
кротування грунтів, вибіркове борознування для відводу зайвої
поверхневої води; вивезення всіх видів органічних добрив для
окультурювання земель, що підлягають меліорації;
- роботи по рекультивуванню земель: відродження грунтового
покриву, який був порушений при видобутку корисних копалин,
проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт;
- роботи по створенню високопродуктивних луків та пасовищ,по
корінному поліпшенню землі (крім будівельних робіт);
- роботи по поточному ремонту міжгосподарських меліоративних
мереж та гідротехнічних споруд, по технічному обслуговуванню
внутрішньогосподарських меліоративних систем і гідротехнічних
споруд, по їх тимчасовій експлуатації і пробному поливу
зрошувальних земель, які виконуються водогосподарськими
будівельними і ремонтно-будівельними організаціями за договорами з
правліннями експлуатації меліоративних систем, колгоспами,
радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами і
організаціями;
- роботи по поточному і капітальному ремонту меліоративних
систем і очищенню міжгосподарських зрошувальних і осушувальних
систем;
- створення полезахисних лісових смуг і терасування крутих
схилів;
- осушення лісових площ державного лісового фонду;
- роботи по газифікації квартир, які виконуються за рахунок
коштів населення;
- роботи по поточному ремонту і технічному обслуговуванню
об'єктів сільськогосподарського водопостачання;
- роботи по укрупненій зборці і довиготовленню
крупногабаритного імпортного обладнання;
- роботи по заміні вогнетривкої кладки теплотехнічних
агрегатів, бурінню технічних свердловин і водопониженню, які
виконуються організаціями корпорації "Укрмонтажспецбуд" для
основної діяльності підприємств;
- роботи по безрейковому такелажу великогабаритних силових
трансформаторів, автотрансформаторів і реакторів на мережових
підстанціях Міненерго України, що будуються;
- роботи по будівництву експериментальних будівель і
фрагментів, виробництву буропідривних робіт для проведення
випробовувань,монтажу оснащення випробувального обладнання і
пристроїв, відновленню пошкоджених конструкцій, пов'язаних з
організацією крупномасштабних експериментів з натурними
випробовуваннями, які здійснюються за договорами з
науково-вишукувальними організаціями за рахунок коштів, які
виділяються на проведення наукових випробовувань;
- будівельно(ремонтно)-реставраційні роботи.
19.10. До нестандартизованого обладнання відноситься:
- обладнання, передбачене в затверджених проектах і
кошторисах на капітальне будівництво, яке виготовлене по разових
(одиничних) замовленнях об'єднаннями, підприємствами, або
будівельно-монтажними організаціями по замовлених специфікаціях і
кресленнях проектно-конструкторських організацій як неповторні і
використовуються лише в силу особливо технічних рішень в проекті;
- станини, рами та інші елементи стрічкових конвейєрів,
технологічні ємкості до 75 куб.м, які не мають галузевої
належності і виготовляються по індивідуальних кресленнях
проектно-конструкторських організацій (до встановлення стандартів
на конструкції цих ємкостей).
До нестандартизованого обладнання для капітального
будівництва не відноситься: обладнання, яке включається в діючі
прейскуранти оптових цін; обладнання, на яке затверджені державні,
галузеві стандарти, а також обладнання, яке має відповідну
галузеву належність; окремі вузли і агрегати, які поставляються в
комплекті з машинами, обладнанням, установками і комплектними
технологічними лініями; іменне, унікальне і дослідне обладнання;
обладнання для ремонтно-експлуатаційних потреб та інше обладнання,
яке не відноситься до нестандартизованого.
Якщо підрядна організація, яка виготовляє нестандартизоване і
котельно-допоміжне обладнання, не проводить монтажні роботи по
його установці на місці постійної експлуатації, то в цьому випадку
вартість обладнання в звіті за формою N 1-кб не відображається, а
враховується як продукція підсобного (промислового) виробництва
(якщо ці роботи не включені в договір (контракт) підряду).
19.11. Роботи по виготовленню нестандартизованого і
котельно-допоміжного обладнання, яке потребує монтажу (без
вартості вузлів і деталей заводського виготовлення) і виконуються
по прямих і субпідрядних договорах, до здачі замовнику включається
у виконаний обсяг підрядних робіт щомісячно.
Роботи по монтажу виготовленого обладнання включаються в
звіти за формами N 1-кб по відповідних рядках в залежності від
джерел фінансування цих робіт. Вартість робіт по монтажу цього
обладнання включається в обсяги підрядних робіт в
загальноприйнятому порядку.
19.12. Вартість будівельно-монтажних робіт, припинених в
зв'язку з консервацією або припиненням будівництва підприємств,
будівель і споруд, а також робіт, які виявились непотрібними в
результаті змінення раніше виданої проектної документації або
знищених і зіпсованих в результаті стихійного лиха,
відшкодовуються замовником підрядчику. Вартість цих робіт
враховується в фактичному виконанні обсягу підрядних робіт.
19.13. Трести (управління) механізації в звітності за формами
N 1-кб показують:
19.13.1. Обсяги підрядних будівельно-монтажних робіт,що
виконуються за договорами субпідряду, які укладені з іншими
підрядними організаціями, а також робіт по влаштуванню та
розбиранню колій під баштові крани.Обсяги цих робіт визначаються
на загальних підставах.
19.13.2. Послуги по наданню підрядним будівельно-монтажним
організаціям в оперативне підпорядкування машин і механізмів з
обслуговуючим персоналом,заробітну плату якому виплачує трест
(управління) механізації, та наданню без обслуговуючого персоналу
засобів малої механізації і машин, закріплення за якими
обслуговуючого персоналу згідно з "Збірником кошторисних норм і
розцінок з експлуатації будівельних машин і механізмів,що
застосовуються на території України" (КНіРУ-93), не
передбачається, якщо всі роботи по технічному обслуговуванню і
ремонту цих засобів та машин виконує трест (управління)
механізації.
Вказані у п. 19.13.2 роботи показуються як такі, що виконані
власними силами тресту (управління) механізації, і відносяться до
робіт , які виконуються за договорами субпідряду.
19.13.3. Будівельно-монтажні організації, яким трести
(управління) механізації передають машини і механізми на умовах,
що передбачені п. 19.13.2, відповідно до вартості сплачених тресту
(управлінню) механізації послуг зменшують обсяг робіт, що
виконується власними силами, і показують їх як роботи, які
виконуються залученими організаціями.
19.13.4. Підставою для обчислення обсягу виконаних робіт,які
зазначені у п. 19.13.2, є оформлені в установленому порядку
довідки про вартість цих робіт,що складені виходячи з їх фізичних
обсягів чи фактично відпрацьованого машинами часу, і враховують
витрати на перебазування машин у випадках, коли ці витрати
вартістю машино-години не передбачені.
Змінні та декадні рапорти про роботу будівельних машин не є
основою для відображення в звіті виконаного обсягу робіт.
19.13.5. При виконанні за договорами субпідряду (п. 19.13.1)
повного комплексу земляних робіт трести (управління) механізації
здійснюють весь комплекс робіт, включаючи транспортування грунту,
і включають в загальний обсяг будівельно - монтажних робіт
незалежно від належності транспортних засобів, які перевозять
грунт.
19.14. Не включаються у вартість підрядних робіт (в тому
числі і у вартість робіт по капітальному ремонту):
- вартість проектно-вишукувальних робіт, вартість
комплектації будов обладнанням та ін. (що виконуються по контракту
підрядною організацією, але не відносяться відповідно з ЗКГНГ до
галузі "Будівництво");
- вартість тимчасових будівель і споруд, будівництво яких
здійснюється за рахунок накладних витрат;
- вартість робіт по монтажу і демонтажу будівельних машин і
механізмів, якщо вони передбачені вартістю машино-години. Роботи
по улаштуванню і розбиранню колії під баштові крани включаються у
вартість підрядних робіт;
- витрати, пов'язані із здачею об'єкта в експлуатацію;
- вартість робіт по усуненню браку і переробок неякісно
виконаних будівельно-монтажних та інших робіт;
- вартість обладнання, що монтується і ремонтується, а також
вартість придбаних або виготовлених на будові деталей для
укомплектування обладнання;
- продукція і послуги підсобних виробництв і обслуговуючих
господарств, які використовуються будівельно - монтажними
організаціями або реалізуються на сторону;
- вартість завезених або заготовлених на будівельному
майданчику деталей, блоків, конструкцій і будівельних матеріалів,
ще не укладених в діло;
- авансові перерахування від замовників;
- кошти, одержані від замовників на розвиток виробничої бази
підрядних організацій, а також створення об'єктів соціальної
інфраструктури;
- суми податку на добавлену вартість та інших податків, які у
відповідності з чинним законодавством не враховуються в
собівартість робіт;
19.15. Трести (управління) механізації, крім перерахованих в
пункті 19.14 робіт і витрат, також не включають в звітність за
формами N 1-кб:
- послуги по наданню будівельно-монтажним організаціям машин,
механізмів і механізованого інструменту, пересувних майстерень та
іншого устаткування без обслуговуючого персоналу (на умовах
оренди), для яких нормами КНіРУ-93 передбачено закріплення
обслуговуючого персоналу, незалежно від того, ким і в якому обсязі
здійснюється їх технічне обслуговування і ремонт, та машин,
механізмів, устаткування і приладів, за якими згідно з КНіРУ -93
обслуговуючий персонал не закріплюється, якщо хоча б частина робіт
по їх технічному обслуговуванню та ремонту виконується орендатором
або за його рахунок сторонніми виконавцями;
- роботи, які виконуються машинами і механізмами для
підприємств (організацій), що знаходяться на промисловому балансі
(або балансі інших видів діяльності, крім будівельної) по
замовленню цих підприємств (організацій);
- суми ,що одержуються за простій машин і механізмів.
19.16. Обсяги робіт включаються в статистичну звітність
генпідрядних і субпідрядних організацій за договірними цінами.
Розділ 1
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення та автошляхів
19.17. В цьому розділі відображають дані по об'єктах
соціально-культурного призначення (включаючи об'єкти власного
будівництва), які виконуються по генеральних і прямих контрактах,
незалежно від джерел фінансування їх будівництва.
Підрядні організації, які виконують лише окремі види робіт по
прямих контрактах або спеціалізовані роботи по контрактах
субпідряду цей розділ не складають.
В графах 1 і 5 відображається введення в дію та вартість
робіт, передбачених до введення, і виконання на рік за сумою
укладених контрактів підряду. В графах 5 і 6 відображається
вартість робіт по договірних цінах, діючих в звітному році,
виконаних як на пускових об'єктах поточного року, так і на
об'єктах, що будуть введені в наступні роки, крім об'єктів, що
будуються за рахунок централізованих державних капітальних
вкладень, тобто введення в дію яких передбачено в поточному році.
19.18. В графі 2 дані про введення в дію об'єктів
відображають в розмірах, фактично прийнятих в експлуатацію у
встановленому порядку.
19.19. В графі 4 із графи 2 виділяються дані про введення в
дію об'єктів соціальної сфери, побудованих в сільській місцевості,
тобто в таких населених пунктах, які в законодавчому порядку не
віднесені до поселень міського типу: селах, хуторах і в інших
сільських населених пунктах, незалежно від відомчої
підпорядкованості забудовника.
В цій графі відображають також дані про введення в
експлуатацію об'єктів, побудованих на території станцій залізниць
і портів, які знаходяться в сільській місцевості.
По вільних рядках цього розділу відображають дані про
введення в експлуатацію об'єктів, перелік яких приведений в
додатку N 2 цієї Інструкції.
19.20. У вільних рядках форми N 1-кб (квартальна) по вказівці
органу державної статистики можуть бути приведені дані і по інших
об'єктах соціально-культурного призначення.
З метою забезпечення повноти і правильності подання даних, а
також можливості їх механізованої обробки найменування показників,
номери рядків (коди потужностей) і одиниці виміру записуються по
вільних рядках в суворій відповідності з приведеними в переліку;
інша редакція найменувань проти приведених в переліку не
допускається. Дані відображаються в звітах з тією періодичністю,
яка показана в переліку.
19.21. В цьому розділі відображають також дані про введення в
дію всіх автомобільних шляхів загального користування незалежно
від того, яка організація ( підприємство ) є замовником по їх
будівництву ( автомобільні шляхи державного, обласного значення,
автомобільні шляхи, які з'єднують центральні садиби
сільськогосподарських підприємств (організацій) з районними
центрами, внутрішньогосподарські дороги з твердим покриттям та
ін.)
Розділ 2
Вартість підрядних робіт
19.22. В цьому розділі відображають дані про вартість
виконаних підрядних робіт (включаючи власне будівництво звітуючої
організації) по укладених генеральних, прямих і субпідрядних
контрактах за рахунок всіх джерел фінансування.
До складу договірної ціни входить:
а) базисна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт,
обчислена в нормах і цінах 1993 року за підсумком зведеного
кошторисного розрахунку (гр.4, 5), з урахуванням коштів на
непередбачені роботи і витрати, які підлягають виконанню
генеральним підрядчиком за контрактом;
б) частина інших робіт та витрат, які входять до базисної
кошторисної вартості будівництва та відносяться до діяльності
підрядчика (витрати, що пов'язані з застосуванням вахтового
методу, доставкою робітників до місця роботи і назад, надбавки за
пересувний та роз'їзний характер роботи, виплати одноразової
винагороди за вислугу років та інші), обчислені в цінах, що
склалися за станом на 1 січня року, в якому намічається
будівництво;
в) резерв коштів на непередбачені роботи і витрати,
обчислений у зведеному кошторисному розрахунку (гр.7) в
установлених розмірах і порядку від базисної кошторисної вартості
будівельно-монтажних та інших робіт в частині, яка відноситься до
діяльності підрядчика;
г) базисна кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт,
які відносяться до діяльності підрядчика;
д) витрати, доплати, знижки, викликані дією ринкових
відносин.
19.23. У рядку 310 відображають вартість підрядних робіт, в
яку включається вартість:
- будівельно-монтажних робіт, які виконуються за рахунок
централізованих капітальних вкладень і коштів державних
підприємств і організацій;
- будівельно-монтажних робіт, які виконуються за рахунок
власних коштів орендних, колективних, кооперативних і громадських
організацій і підприємств, колгоспів, індивідуальних забудовників
по житловому будівництву;
- робіт по капітальному і поточному ремонту та інших
підрядних робіт (перелік цих робіт наведений в пункті 19.9);
-робіт, виконаних по субпідрядних контрактах.
19.24. У рядку 311 із рядка 310 виділяється вартість робіт,
виконаних і оплачених замовниками у звітному періоді. Кошти,
одержані від замовника за роботи, виконані в минулому році, по
цьому рядку не відображаються.
19.25. У рядку 312 відображають вартість робіт, виконаних
організацією по генеральних та прямих контрактах підряду за
рахунок державних централізованих капітальних вкладень.
19.26. У рядку 320 відображають вартість робіт по
капітальному ремонту будівель і споруд, виконаних для організацій
всіх форм власності, а також по замовленнях населення за рахунок
їх коштів. Вартість матеріалів, реалізованих населенню(замовникам)
і вартість ремонтних і будівельних робіт, виконаних силами
замовника з використанням цих матеріалів, не включається в звіти
за формою N 1-кб ремонтно-будівельних організацій.
Поруч з цими роботами спеціалізовані ремонтно-будівельні
організації виконують капітальний і поточний ремонт обладнання.
Підрядні роботи по капітальному ремонту виконуються, як
правило, по прямих контрактах, тому у рядку 320 відображається
капітальний ремонт, виконаний тільки по прямих контрактах.
У випадку, коли виконання капітального ремонту передбачене по
контрактах субпідряду, то такі роботи у рядку 320 не відображають,
а включають в рядок 322 як субпідрядні роботи (у рядку 320 ці
роботи включать генпідрядчики).
19.27. У рядку 324 відображаються інші підрядні роботи,
перелік яких наведений в пункті 19.9.
19.28. У рядку 326 відображаються підрядними і ремонтно
будівельними організаціями роботи, пов'язані з реставрацією
будівель і споруд, що мають архітектурну цінність.
19.29. У рядку 322 відображають вартість будівельно-монтажних
робіт, виконаних звітуючою організацією по контрактах субпідряду,
які укладаються з генпідрядчиками на об'єктах, що здійснюються за
рахунок капітальних вкладень державних підприємств і організацій,
а також підприємств і організацій колективної і змішаної форм
власності. Ці роботи субпідрядчик виконує, як правило, власними
силами.
В окремих випадках генпідрядчик має право укладати контракт
субпідряду на виконання робіт по комплексному монтажу всього
технологічного обладнання і супутніх йому спеціальних будівельних
робіт з однією субпідрядною організацією, яка здійснює монтаж
основного технологічного обладнання (в подальшому - основний
субпідрядчик). Основний субпідрядчик має право залучати по
контрактах субпідряду інші субпідрядні організації для виконання
окремих видів робіт.
В цих випадках основний субпідрядчик у рядку 322 відображає
всю вартість робіт, включаючи роботи, виконані для нього
залученими субпідрядчиками.
19.30. У рядку 339 виділяється із рядка 310 вартість робіт,
виконаних на об'єктах виробничого призначення по генеральних і
прямих контрактах, незалежно від того, по якій галузі у замовника
(забудовника) намічається будівництво цих об'єктів.
Роботи по капітальному ремонту та інші підрядні роботи по
цьому рядку не відображають.
19.31. У рядку 340 виділяється із рядка 310 вартість робіт,
виконаних по генеральних і прямих контрактах на об'єктах
виробничого і невиробничого призначення, введення в дію яких
передбачено по контракту на поточний рік.
По об'єкту, на якому контрактом передбачено часткове
введення, вартість робіт відображають тільки по частині, яка
вводиться, а не по об'єкту в цілому.
В рядок 340 не включається вартість робіт, виконаних на
об'єктах, які підлягають введенню в дію в наступних роках, але
фактично введених в дію в поточному році (тобто достроково).
Роботи по капітальному ремонту та інших підрядних робіт по
цьому рядку не відображають.
19.32. У рядку 343 відображають дані про підрядні роботи,
виконані власними силами ( включаючи власне будівництво звітуючої
організації ) по генеральних, прямих і субпідрядних договорах за
рахунок всіх джерел фінансування. По цьому рядку відображають
вартість підрядних робіт, в яку враховується вартість будівельно -
монтажних робіт, робіт по капітальному ремонту, а також інших
підрядних робіт, наведених в пункті 19.9.
19.33. Вартість підрядних робіт, виконаних всіма залученими
організаціями (рядок 344), повністю розподіляється в рядках
345-352 по підпорядкованості цих організацій. Таке розподілення
дозволяє шляхом виключення внутрішнього обороту правильно
визначити вартість підрядних робіт, виконаних трестом,
об'єднанням, міністерством (відомством) в цілому.
У рядку 346 підрядні організації відображають вартість
підрядних робіт, виконаних для них організаціями інших трестів,
організацій свого об'єднання (асоціацій, концернів і інших
об'єднань).
У рядку 347 підрядні організації відображають вартість робіт,
виконаних іншими трестами, об'єднаннями, організаціями свого
міністерства, відомства, корпорації.
У рядку 350 генпідрядна організація відображає вартість
робіт, виконаних для неї будівельними підприємствами своєї держави
(малими будівельними підприємствами, кооперативами та іншими
організаціями), якщо між ними укладений контракт субпідряду.
У рядку 351 відображається вартість робіт, виконаних для
звітуючої організації підприємствами інших держав (будівельні
інофірми, з якими укладені контракти субпідряду).
19.34. Організація, яка має в своєму складі підвідомчі
виробничі одиниці, котрі не є юридичними особами, визначають в
своєму звіті вартість робіт у рядках 310, 322 і 344 таким чином:
- по звітах всіх підпорядкованих підприємству виробничих
одиницях, а також звіту самої організації по роботах, виконаних
дільницями, не виділеними на окремий баланс, підсумовують дані по
кожному рядку розділу 2 звітів;
- повторний рахунок вартості робіт сформований у рядках 310,
322 і 344 в результаті підсумку звітів, виключають шляхом
віднімання із одержаного підсумку по кожному із цих рядків
підсумку, одержаного у рядку 345.
В зведеному звіті організації, у рядку 345 проставляють нулі.
Аналогічно визначають обсяги робіт в зведених звітах
об'єднання, міністерства та інші шляхом підсумку даних по
підвідомчих організаціях і послідовного віднімання із рядків 310,
322 і 344 відповідно даних рядків 346 і 347 і т.д.
19.35. У рядку 358 відображається вся вартість по будівництву
об'єктів для замовників (забудовників), підвідомчих
Мінсільгосппроду України, Держхарчопрому України, корпорації
"Украгропромбуд", асоціації "Агрошляхбуд", Мінлісгоспу України,
Держводгоспу України, Мінрибгоспу України, колгоспам та
міжгосподарським організаціям, Управлінню професійної освіти
Міносвіти України (будівництво сільських професійних
навчально-виховних закладів), Центральній спілці споживчих
товариств, Академії аграрних наук, Раді Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям (галузь "сільське господарство"),
Секретаріату Верховної Ради України (галузь "сільське
господарство"), об'єктів сільської електрифікації, які
здійснюються організаціями Міненерго України. В рядок 358 не
включаються роботи по капітальному ремонту та інші підрядні
роботи.
У рядку 359 із рядка 358 виділяється тільки вартість робіт,
виконаних на об'єктах виробничого призначення.
19.36. У рядку 360 відображається вартість робіт по
будівництву виробничих об'єктів за рахунок державних
централізованих капітальних вкладень.
19.37. У рядку 390 відображається обсяг підрядних робіт,
виконаних власними силами по базисній кошторисній вартості
будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, підрядних робіт, в
тому числі пусконалагоджувальних та інших, у кошторисних цінах
1993 року.
У цей рядок не включається частина інших робіт і витрат, які
входять у базисну кошторисну вартість будівництва (по зведеному
кошторисному розрахунку - гр. 7) і відносяться до діяльності
підрядчика.
19.38. У рядку 391 відображається обсяг підрядних робіт по
поточному ремонту. Цей рядок складають всі будівельні і
спеціалізовані ремонтно-будівельні організації.
19.39. У рядку 100 відображається середньоспискова
чисельність працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах
та в підсобних виробництвах (будівельно-виробничий персонал), яка
розраховується згідно з Інструкцією по статистиці чисельності
працівників, зайнятих у народному господарстві України,
затвердженої наказом Мінстату України N 171 від 07.07.95 року,
пункт 4.4 і зареєстрованої в Мінюсті України 07.08.95 N 287/823.
До будівельно-виробничого персоналу відноситься: персонал,
зайнятий на будівельно-монтажних роботах і в підсобних
виробництвах, персонал, зайнятий в обслуговуючих та інших
господарствах, який безпосередньо бере участь в будівельному
виробництві (включаючи господарства, які виділені на окремий
баланс), працівники транспортних організацій, працівники управлінь
виробничо-технічної комплектації, контори, бази, склади
матеріально-технічного постачання, працівники групи проектування
організації робіт і проектних бюро, працівники будівельних
лабораторій.
19.40. У рядку 101 відображається фонд оплати праці згідно з
Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом
Мінстату України від 11.12.95 N 323 і зареєстрованої в Мінюсті
України 21.12.95 N 465/1001.
Витрати на оплату праці складаються із фонду основної
заробітної плати , фонду додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат.
До фонду основної заробітної плати включаються:
19.40.1. Заробітна плата, нарахована за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці ( норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов'язки ) за відрядними розцінками,
тарифними ставками ( окладами ) робітників та посадовими окладами,
незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на
підприємстві.
19.40.2. Суми процентних або комісійних нарахувань в
залежності від обсягу доходів ( прибутку ), отриманих від
реалізації продукції (робіт, послуг ) у випадках, коли вони є
основною заробітною платою.
19.40.3. Суми авторського гонорару працівникам мистецтва,
редакцій газет та журналів, телеграфного агентства, видавництв,
радіо, телебачення та інших підприємств і ( або ) оплата їх праці,
що здійснюються за ставками ( розцінками ) авторської
(постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві.
До фонду додаткової заробітної плати входять:
19.40.4. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових
окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством:
- кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо
відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність;
- за класність водіям автомобілів, робітникам локомотивних
бригад, трактористам-машиністам, робітникам провідних професій та
іншим категоріям працівників тих галузей народного господарства, в
яких введено такі надбавки та доплати за звання майстра і класи
кваліфікації;
- бригадирам з числа робітників, не звільненим від основної
роботи, за керівництво бригадами;
- персональні надбавки;
- керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в
праці або за виконання особливо важливих завдань на строк їх
виконання;
- за знання іноземної мови ;
- за суміщення професій (посад), розширення зон
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
- доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених
законодавством;
- за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах;
за роботу в багатозмінному та непреривному режимі виробництва (
включаючи доплати за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за
графіком), у нічний час ;
- працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за
нормативний час пересування їх у шахті (руднику) від ствола до
місця роботи і назад;
- інші надбавки і доплати, передбачені законодавством.
19.40.5. Премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим
службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію
конкретних видів матеріальних ресурсів, в тому числі за:
- виконання і перевиконання виробничих завдань;
- виконання акордних завдань у встановлений строк;
- підвищення продуктивності праці, виробітку;
- поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності
бригади, дільниці, цеху;
- економію сировини, матеріалів, інструментів та інших
матеріальних цінностей;
- зменшення простоїв устаткування та за інші якісні показники
в роботі підприємств, а також премії, нараховані робітникам із
преміального фонду майстра тощо;
19.40.6. Винагороди ( процентні надбавки ) за вислугу років,
стаж роботи ( надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному
підприємстві ), передбачені чинним законодавством.
19.40.7. Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті
підприємств, за виконання робіт згідно з договорами
цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови,
що розрахунки з працівниками за виконану роботу провадяться
безпосередньо цим підприємством. Розмір коштів, спрямованих на
оплату праці цих працівників, визначається, виходячи з кошторису
на виконання робіт (послуг) за договором, і платіжних документів.
Оплата працівникам, які не перебувають у штаті підприємства,
за виконання разових робіт (ремонт інвентаря, побілка і
фарбування, робіт з експертизи тощо).
Зазначені суми у статистичній звітності з праці
відображаються в фонді оплати праці працівників позаспискового
складу і не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати
штатних працівників спискового складу підприємства.
19.40.8. Оплата за працю у вихідні та святкові (неробочі)
дні, в понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими
актами.
19.40.9. Заробітна плата до кінцевого розрахунку по
закінченню року (або іншого періоду), обумовлена системами оплати
праці на сільськогосподарських підприємствах.
19.40.10. Суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок
тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку у
випадках, коли працівник продовжує працювати на підприємстві.
19.40.11. Виплати різниці в окладах працівникам,
працевлаштованим із інших підприємств зі збереженням протягом
деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового
окладу за попереднім місцем роботи, а також при тимчасовому
заміщенні.
19.40.12. Процентні, або комісійні винагороди, виплачені
додатково до тарифної ставки (окладу).
19.40.13. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм
у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при
вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку
робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством.
19.40.14. Суми, нараховані за виконану роботу особам,
залученим для роботи на підприємстві згідно із спеціальними
договорами з державними організаціями (на надання робочої сили),
які видані безпосередньо цим особам.
19.40.15. Оплата праці кваліфікованих робітників, керівників,
спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної
роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, для
навчання учнів загальноосвітніх шкіл.
19.40.16. Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і
учнів середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних
закладів, які працюють на підприємствах у складі студентських
загонів.
19.40.17. Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і
учнів середніх спеціальних і професійно-технічних закладів, що
проходять виробничу практику на підприємстві, а також оплата праці
учнів загальноосвітніх шкіл у період професійної орієнтації, які
залучені на тимчасову роботу до посильної праці на період канікул.
19.40.18. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної
плати працівників у межах, передбачених чинним законодавством.
19.40.19. Оплата за час вимушеного прогулу або виконання
нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених чинним
законодавством.
19.40.20. Вартість безкоштовно наданих працівникам окремих
галузей народного господарства (відповідно до законодавства)
комунальних послуг, продуктів харчування; витрати на оплату житла,
безкоштовно наданого працівникам підприємств відповідно до
законодавства (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовно
житла, комунальних послуг та інше).
19.40.21. Витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду
працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового,
автомобільного транспорту та міського електротранспорту.
19.40.22. Вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи
формений одяг, обмундирування), що залишаються в особистому
постійному користуванні, або сума пільг у зв'язку з продажем їх за
зниженими цінами (крім витрат, зазначених у пункті 4.11 розділу ІV
Інструкції зі статистики заробітної плати).
19.40.23. Оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно
до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку.
19.40.24. Оплата спеціальної перерви в роботі у випадках,
передбачених законодавством, оплата пільгового часу підліткам.
19.40.25. Оплата робочого часу працівників, які залучаються
до виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці
обов'язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства.
19.40.26. Заробітна плата, яка зберігається відповідно до
законодавства за місцем основної роботи за працівниками,
залученими на сільськогосподарські та інші роботи, згідно з
відповідними рішеннями уряду.
19.40.27. Суми заробітної плати за основним місцем роботи
робітникам, керівникам і спеціалістам підприємств за час їхнього
навчання з відривом від виробництва в системі підвищення
кваліфікації і перепідготовки кадрів.
19.40.28. Оплата навчальних відпусток, наданих працівникам,
які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних
навчальних закладах, аспірантурах, а також навчаються без відриву
від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах.
19.40.29. Суми, виплачені особам, які проходять навчання
(підготовку) для роботи на щойно введених в дію підприємствах за
рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва.
19.40.30. Оплата працівникам-донорам днів обстеження,
здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня
здавання крові.
Примітка. Фонд додаткової оплати за невідпрацьований час включає
суми, визначені пп. 19.40.23 - 19.40.30.
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать:
19.40.31. Оплата простоїв не з вини працівника.
19.40.32. Суми, що виплачуються працівникам, які перебувають
у відпустці з ініціативи адміністрації з частковим збереженням
заробітної плати
19.40.33. Суми, що виплачуються працівникам, які брали участь
у страйках
Примітка. Фонд оплати за невідпрацьований час включає суми,
визначені пп. 19.40.31 - 19.40.33.
19.40.34. Надбавки і доплати, не передбачені законодавством,
і понад розміри, встановлені чинним законодавством.
19.40.35. Винагороди за підсумками роботи за рік.
19.40.36. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років,
стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному
підприємстві), не передбачені законодавством, і понад розміри,
встановлені чинним законодавством.
19.40.37. Винагороди за відкриття, винаходи і
раціоналізаторські пропозиції.
19.40.38. Премії за сприяння винахідництву та раціоналізації,
за створення, освоєння та впровадження нової техніки, за введення
в дію в строк і достроково виробничих потужностей і об'єктів
будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт та інші;
премії, що виплачуються у встановленому порядку за
спеціальними системами преміювання, в тому числі за:
- створення, організацію виробництва та виготовлення нових
товарів народного споживання;
- збирання та здачу окремих видів відходів виробництва для
вторинного їх використання (за збирання та здавання відпрацьованих
і пошкоджених абразивних інструментів, відходів твердих сплавів та
інше);
- за своєчасне здавання, повернення і повторне використання
дерев'яної, скляної і картонної тари; за збирання, сортування,
зберігання і здавання вторинної сировини;
- за скорочення часу перебування вагонів під навантаженням і
розвантаженням, їх ущільне навантаження, підвищення рівня
маршрутизації перевезення вантажів на залізниці;
- інші премії, виплачені відповідно до спеціальних рішень
уряду.
19.40.39. Одноразові заохочення (наприклад, окремих
працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань,
заохочень до ювілейних та пам'ятних дат як у грошовій, так і
натуральній формі).
19.40.40. Виплати підвищеної (диференційної) оплати праці
працівникам, які працюють на територіях радіоактивного
забруднення, оплати додаткової відпустки, виплата різниці між
заробітками при переведенні на нижчеоплачувану роботу, видатки по
збереженню середньої заробітної плати при звільненні у зв'язку з
відселенням, виплата компенсації за час вимушеного простою, що
проводяться відповідно до Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи".
19.40.41. Матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші
виплати).
19.40.42. Сума наданих підприємством трудових і соціальних
пільг працівникам:
- оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу
(понад передбачених законодавством) відпусток, в тому числі
жінкам, які виховують дітей;
- одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію;
- доплати і надбавки до державних пенсій працюючим
пенсіонерам;
- оплата за навчання в учбових закладах дітей працівників
підприємства;
- вартість путівок на лікування і відпочинок або суми
компенсацій, видані замість путівок; екскурсії і мандрівки;
- здешевлення вартості харчування працівників як готівкою,
так і за безготівковими розрахунками в їдальнях, буфетах,
профілакторіях;
- витрати на погашення позик, виданих працівникам підприємств
для поліпшення житлових умов, включаючи кошти для погашення
первинних внесків для вступу в житловий кооператив та на
індивідуальне будівництво, придбання садових будинків і
обзаведення домашнім господарством;
- витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво
доріг, енерго- і водопостачання, осушення та інші витрати
загального характеру), будівництво гаражів;
- інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата
квартири та найманого житла, крім гуртожитків, продовольчих та
непродовольчих товарів, включаючи товари, одержані за бартером,
продуктових замовлень, проїзних квитків, абонементів у групи
здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, виплати
різниці в цінах на паливо або суми компенсації працівникам
вартості виданого палива у випадках,не передбачених чинним
законодавством, та інші);
- суми прибутку, спрямовані на придбання акцій (для
працівників трудового колективу);
- кошти, спрямовані на викуп майна підприємства членами
трудового колективу за рахунок коштів підприємства (або коштів,
взятих у позику в установах банків, з початку її погашення) з
моменту їх персоніфікації;
- витрати у розмірі страхових внесків підприємств (крім
випадків, зазначених в пункті 4.19 Інструкції зі статистики
заробітної плати), пов'язаних з добровільним страхуванням
працівників (від нещасних випадків, безробіття тощо), якщо договір
страхування передбачає виплату обумовленої суми застрахованій
фізичній особі незалежно від виникнення страхового випадку по
закінченні терміну страхового договору.При цьому вказані суми
включаються до фонду оплати праці в тому місяці, у якому
провадяться перерахунки страховій компанії.
Розділ 3
Вартість підрядних робіт, виконаних по основних
міністерствах (відомствах) - замовниках
(за рахунок усіх джерел фінансування
по генеральних та прямих договорах)
19.41. В розділі 3 форми N 1-кб (квартальна) відображаються
дані про вартість підрядних робіт за договірними цінами, виконаних
по генеральних та прямих договорах, на об'єктах виробничого і
невиробничого призначення за рахунок усіх джерел фінансування,
включаючи капітальний ремонт та інші підрядні роботи, з розподілом
по вільних рядках по міністерствах (відомствах)-замовниках.
Розділ 4
Виконання ремонту
Цей розділ складають спеціалізовані ремонтно-будівельні
організації, де відображається обсяг робіт тільки по комплексному
капітальному ремонту житла, об'єктів соцкультпобуту, виробничого
призначення та автошляхів, прийнятих у встановленому порядку.
В графі 1 відображається вартість виконаного ремонту в
звітному періоді.
20. Форма N 1-кб(Чорнобиль)-місячна. Звіт
про будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення
та виконання підрядних робіт по ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Звіт за формою N 1-кб(Чорнобиль)-місячна складають
будівельні, ремонтно-будівельні та інші підприємства і організації
усіх форм власності і відомчої підпорядкованості, які виконують
роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС.
При складанні звіту слід керуватися цією Інструкцією, пунктом
19, розділами І та ІІ.
Вартість підрядних робіт відображається за договірними
цінами.
У рядку 390 відображається (із рядка 312) базисна кошторисна
вартість будівельно-монтажних робіт. В цей рядок не включаються
витрати, пов'язані з дією ринкових відносин, а також вартість
інших робіт і витрат (гр.7 зведеного кошторисного розрахунку), які
входять у базисну кошторисну вартість будівництва і відносяться до
діяльності підрядчика: витрати, пов'язані із придбанням
матеріалів, зростанням заробітної плати, відрахуванням на державне
соціальне страхування, до фонду зайнятості, медичне страхування,
понад враховані в індексах на будівельно-монтажні роботи, витрати,
що пов'язані з застосуванням вахтового методу, акордної оплати
праці, наданням додаткових відпусток за безперервний стаж роботи,
доставкою працівників до місця роботи і назад, надбавки за
пересувний характер робіт, виплати одноразової допомоги за вислугу
років та інші.
Підприємства і організації, які здійснюють роботи на
території інших областей, крім зведеного звіту, подають окремо
звіт по роботах, що здійснюються на території Житомирської,
Київської і Чернігівської областей.
21. Форма N 1-ціни (буд). Звіт про ціни
придбання матеріалів у будівництві
21.1.Звіт за формою N 1-ціни (буд) - місячна складають
підрядні будівельні та монтажні організації незалежно від форми
власності та підпорядкування за вказівкою органів державної
статистики.
21.2. Адресна частина бланка заповнюється у такому порядку:
сітка кодів заповнюється органом державної статистики;
реквізит "Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціація"
- вказується повне найменування відомства, якому підпорядкована
організація, що звітує;
реквізит "Організація" - вказується повне найменування
підприємства, що звітує (згідно з установчими документами);
реквізит "Адреса" - вказується його повна поштова адреса;
реквізит "Форма власності" - вказується форма власності
згідно із статистичним класифікатором форм власності (УКФВ);
21.3. Звіт за формою N 1-ціни (буд) складається:перший розділ
форми за місяць, другий - за квартал, але зсунутий на місяць
назад, у першому кварталі-за грудень попереднього року і січень,
лютий поточного року, у другому - за березень, квітень, травень, у
третьому кварталі - за червень, липень, серпень, у четвертому
кварталі - за вересень, жовтень, листопад.
21.4. Звіт подається на адресу та у строки, вказані в
адресній частині.
Заповнення розділу 1 "Ціни на матеріальні ресурси"
21.5. У розділі відмічаються дані про оплачені у звітному
місяці матеріали, вироби, конструкції без податку на добавлену
вартість.
Вартісні показники у розділі наводяться у мільйонах
карбованців.
21.6. Для кожної групи матеріалів у відповідності з
номенклатурою матеріалів, виробів, конструкцій у розділі 1 форми N
1-ціни (буд) відводиться окремий рядок.
21.7. У графі А показується найменування матеріалу, що
відноситься до даної групи.
21.8. У графі 1 відображається кількість придбаних матеріалів
в цілих, згідно з одиницею виміру, наведеною в графі Б.
21.9. У графі 2 показують вартість придбання матеріалів без
урахування націнок постачальників та транспортних витрат.
21.10. У графі 3 вказують суму заготівельно-складських
витрат, націнок постачально-збутових організацій та вартості тари
і реквізиту, яка не ввійшла у вартість придбання.
21.11. У графі 4 показують вартість транспортування вантажів,
враховуючи усі витрати (крім тих, що увійшли до оптової ціни) на
перевезення залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту
(як власним, так і залученим), подавання та прибирання вагонів на
станції відвантажування та призначення,
навантажувально-розвантажувальні роботи, різні види доплат та
подорожчань по транспорту, включаючи витрати на тару і реквізит.
Вартість транспортування показують по кожному найменуванню
матеріалу або окремим рядком по кількох найменуваннях в залежності
від способу оформлення накладних та рахунків.
Якщо до рахунку на транспортні витрати включено витрати на
доставлення різнорідних матеріалів (що відносяться до різних
груп), то ці витрати розподіляють між групами пропорційно їх масі.
21.12. Дані графи 5 дорівнюють сумі показників граф 2, 3, 4.
Наведені у розділі дані повинні вміщувати відомості про всі
витрати на закупівлю матеріалів та їх доставлення з урахуванням
транспортних схем, що склалися.
21.13. У останній графі форми відображається середня ціна для
групи матеріалів на одиницю виміру. Середня ціна визначається
відношенням графи 5 до графи 1.
21.14. У графах 2, 3, 4, 5 підраховують підсумки.
Заповнення розділу 2 "Витрати на виробництво"
21.15. Заповнення розділу проводиться на підставі даних
первинного бухгалтерського обліку та звітності, первинних
документів тощо.
21.16. По рядках за кодами 2.01.00.00-2.02.02.00 наводяться
показники без врахування податку на добавлену вартість.
В рядок "Вартість підрядних робіт, виконаних власними силами"
входять будівельно-монтажні роботи (ремонтно-будівельні роботи),
інші підрядні роботи, а також витрати, пов'язані з діяльністю
підрядчика, доплати та витрати, пов'язані з дією ринкових
відносин, які компенсуються замовником.
21.17. По рядку за кодом 2.02.01.00 "Витрати на виконання
робіт" наводяться дані про витрати на виробництво продукції,
товарів, послуг відповідно до Типового положення з планування,
обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого
1996 р. N 186.
Рядок "Витрати на виконання робіт" відображає прямі та
накладні витрати на всі види будівельних робіт, включаючи витрати,
що відшкодовуються у порядку компенсації.
21.18. По кодах 2.02.01.01-2.02.01.05 наводиться
розшифрування витрат на виконання робіт по елементах витрат. Сума
даних рядків за кодами 2.02.01.01-2.02.01.05 повинна дорівнювати
даним рядка з кодом 2.02.01.00.
21.19. По коду 2.02.01.01 "Матеріальні витрати" показують
вартість матеріальних ресурсів з урахуванням процентів за
придбання у кредит, наданий постачальником цих ресурсів.
21.20. По коду 2.02.01.04 "Відрахування на соціальні потреби"
подають суму відрахувань на державне соціальне страхування,
відрахувань на обов'язкове медичне страхування, фінансування
соціального захисту, відрахувань у фонд зайнятості, внески до
Пенсійного фонду та на фінансування заходів по реалізації Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи".
21.21. Дані кодів 2.01.00.00-2.02.02.00 відповідають
показникам, які наводяться у звіті за Ф. N 5-с, розділ 1, графа 2,
код 2.03.00.00-формі 2 рядок 015 бухгалтерського звіту.
22. Форма N 2-с(буд). Звіт про собівартість
будівельно-монтажних робіт
22.1. Звіт за формою N 2-с(буд) складають будівельні
підприємства (організації) - юридичні особи, незалежно від форми
власності і відомчої підпорядкованості;
- підрядні будівельні і монтажні організації, які виділені на
самостійний (окремий) баланс, основною діяльністю яких являється
виконання будівельних і монтажних робіт, що передбачені за
контрактами;
- домобудівні комбінати, які виконують безпосередньо своїми
силами будівельні і монтажні роботи;
- бурові організації;
- трести (управління) механізації, мехколони, що виконують
механізованим способом земляні та інші будівельні і монтажні
роботи;
- пусконалагоджувальні організації;
- підрядні ремонтно-будівельні організації.
Спеціалізовані ремонтно-будівельні організації, домобудівні
комбінати, зайняті виключно виготовленням будівельних конструкцій
і деталей, а також пусконалагоджувальні організації, не виділені
на самостійний баланс, звіти за формою N 2-с(буд) не складають.
В звіт за формою N 2-c(буд) включаються роботи, які
виконуються власними силами звітуючої організації.
Вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, показана у
рядку 101 звіту форми N 2-с(буд), повинна відповідати даним рядків
343 і 390 графа 2 звіту форми N 1-кб.
22.2. В звіт за формою N 2-с(буд) (також, як і в звіт за
формою N 1-кб) не включаються:
- роботи по виготовленню нестандартизованого
котельно-допоміжного обладнання (без установки його на місці
постійної експлуатації), якщо ці роботи не передбачені в
укладеному контракті. В такому випадку вони враховуються як
послуги допоміжних виробництв;
- роботи, виконані трестами (управліннями) механізації та
іншими організаціями, що експлуатують будівельну техніку поза
межами будівельного майданчика на складах, кар'єрах, підприємствах
будівельної індустрії (наприклад, для підсобних виробництв і
обслуговуючих господарств підрядних організацій на складах, а
також роботу будівельних машин і механізмів в кар'єрах та інших
промислових, транспортних та інших підприємствах та підсобних
виробництвах).
Фінансові підсумки по цих роботах в фактичну собівартість
виконаних робіт не включаються, а відносяться безпосередньо на
рахунок прибутку чи збитку звітуючої організації.
Витрати на монтаж і демонтаж будівельних машин і механізмів,
якщо вони передбачені вартістю машино-години або нормами накладних
витрат, а також на роботи, які виконуються за рахунок накладних
витрат, обліковуються тільки в фактичній собівартості (у вартість
виконаних робіт ці витрати окремо не включаються, тому що вони вже
враховані в кошторисній вартості, або в прямих, або в накладних
витратах). Якщо організація виконує ці роботи як послуги на
сторону, то витрати по них в фактичну собівартість виконаних робіт
не включаються: фінансові результати по цих роботах відображаються
в загальному балансовому прибутку.
Розділ 1
Вартість і собівартість робіт
22.3. В цьому розділі відображається вартість робіт за
базисними і договірними цінами та фактична собівартість по видах
будівництва.
У рядку 101 відображається вартість і собівартість усіх
виконаних робіт у звітному періоді.
Із загального підсумку виділяються:
- у рядку 102 - будівельно-монтажні роботи, до яких
відносяться роботи по спорудженню, розширенню, реконструкції,
технічному переозброєнню, підтримка потужностей діючого
підприємства, постійних і тимчасових (титульних) будівель і
споруд, включаючи роботи по монтажу залізобетонних, металевих,
дерев'яних та інших будівельних конструкцій; роботи по
санітарно-технічних улаштуваннях, освітлювальних проводках та
інших роботах, які передбачені будівельними нормами і правилами;
роботи по зборці, монтажу і установці технологічного,
енергетичного, підіймально-транспортного та іншого обладнання
(включаючи нестандартизоване); улаштування проводок до обладнання;
монтаж і встановлення технологічних металоконструкцій та інші
роботи, передбачені цінниками на монтаж устаткування;
- у рядках 103, 104, 105, 106 відображаються
будівельно-монтажні роботи по новому будівництву, розширенню,
реконструкції і технічному переозброєнню у відповідності з
затвердженою проектно-кошторисною документацією;
- у рядку 107 - роботи по підтримці потужностей діючого
підприємства. Такі роботи виконуються в основному в добуваючих
галузях і виробництвах, де в процесі їх виробничої діяльності
постійно поновлюється фронт робіт ( паливних галузях
промисловості, гірничих підприємств чорної і кольорової
металургії, хімічної та лісової промисловості і промисловості
будівельних матеріалів);
- у рядку 108 - роботи по капітальному ремонту будівель і
споруд, а також обладнання, яке встановлено на діючих
підприємствах, якщо ці роботи передбачені за контрактами;
- у рядку 109 - всі інші роботи, які не входять до складу
будівельно-монтажних робіт і робіт по капітальному ремонту. Склад
цих робіт перелічений в пункті 19.9 цієї Інструкції.
22.4. В графі 1 відображається базисна кошторисна вартість
будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, пусконалагоджувальних,
а також інших підрядних робіт фактично виконаних в звітному
періоді; в графі 2 - вартість цих робіт за договірними цінами.
22.5. В графі 3 відображається фактична собівартість
виконаних робіт, включаючи усі компенсації, які входять до складу
договірної ціни.
До компенсацій відносяться:
- виплати за районними коефіцієнтами, коефіцієнтами за роботу
в безводних місцевостях, у високогірних районах та за іншими
встановленими законодавством коефіцієнтами, що враховують
особливості будівництва;
- доплати, пов'язані з застосуванням відрядно-преміальної
системи оплати праці;
- надбавки за пересувний та роз'їзний характер робіт;
- надбавки за вислугу років;
- додаткові витрати на доставку робітників до місця робіт та
інші пільги, що встановлені рішеннями Уряду України як такі, що
компенсуються замовниками, так і відшкодовані за рахунок бюджету;
- витрати, відшкодовані за рахунок коштів бюджету за
спеціальним дозволом.
Суми вказаних пільг та привілеїв розподіляються за видами
робіт у відповідності з призначенням цих витрат.
В фактичну собівартість виконаних робіт не включаються
результати від реалізації на сторону продукції і послуг підсобних
виробництв і обслуговуючих господарств та інші результати, які
відносяться безпосередньо на рахунок прибутку і збитків.
Розділ 2
Вартість та собівартість будівельно-монтажних
робіт по статтях витрат
22.6. В цьому розділі відображається вартість і собівартість
будівельно-монтажних робіт (не включаються роботи по капітальному
ремонту та інші підрядні роботи,включаючи пусконалагоджувальні) з
розподілом по статтях витрат.
22.7. До складу прямих витрат включаються:
- вартість усіх матеріалів, використаних на виробництво
робіт;
- основна заробітна плата робітників, зайнятих безпосередньо
виконанням будівельно-монтажних робіт, робіт по монтажу
обладнання;
- витрати по експлуатації машин і механізмів.
22.8. У рядку 203 відображається вартість усіх матеріалів,
будівельних конструкцій і деталей, використаних безпосередньо на
виробництво робіт, а також пального, електроенергії, пари і води,
використаних при виробництві цих робіт (прогрів бетону,
електрозварювання елементів збірного залізобетону та інші).
Витрати на матеріали, конструкції і деталі показуються по їх
вартості франко-приоб'єктний склад, яка складається із:
а) вартості матеріалів, конструкцій і деталей (по діючих
відпускних цінах промисловості з націнками постачальницько -
збутових організацій, або по планово-розрахункових та договірних
цінах - при отриманні матеріалів, конструкцій і деталей від
контори постачання чи управління виробничо-технологічної
комплектації, чи по фактичній собівартості, якщо продукція
одержується від своїх підсобних і допоміжних виробництв, не
виділених на окремий баланс;
б) витрат по доставці матеріалів до приоб'єктного складу
(включаючи витрати на навантажно-розвантажувальні роботи);
в) заготівельно - складські витрати, включаючи утримання
заготівельного апарату і складських приміщень будівельної
організації, втрати і псування матеріалів у дорозі і в місцях
зберігання в межах встановлених норм природних втрат і витрати на
охорону матеріалів.
Вартість продукції та послуг підсобних і допоміжних
виробництв, у тому числі УВТК, і обслуговуючих господарств,
виділених на окремий баланс по підрядній діяльності, включається в
собівартість будівельно-монтажних робіт по планово-розрахункових
без нарахування планових нагромаджень.
Результати діяльності цих підсобних і допоміжних виробництв і
обслуговуючих господарств (без урахування результатів від
реалізації на сторону продукції та послуг цими виробництвами і
господарствами) у зведеному звіті будівельної організації
включаються у ті статті та елементи витрат, по яких відображена
вартість їх продукції або послуг, якими користуються будівельні
організації при виконанні будівельно-монтажних робіт.
У рядку 203 не відображається вартість матеріалів,
будівельних конструкцій, деталей, пального, електроенергії, пари і
води, які у відповідності з виконаними роботами відносяться на
інші статті витрат.
Наприклад, вартість пального, електроенергії і мастил,
використаних при експлуатації будівельних машин, відносяться до
витрат по експлуатації будівельних машин; вартість матеріалів,
витрачених на будівництво тимчасових (нетитульних) споруд,
пристроїв і устроїв, відноситься на виробництво некапітальних
робіт (з подальшим списанням зносу цих пристроїв і устроїв на
накладні витрати); вартість матеріалів, витрачених на виготовлення
продукції в підсобних виробництвах, відноситься на собівартість
продукції цих виробництв.
22.9. У рядку 204 відображається основна заробітна плата
робітників, включаючи робітників неспискового складу, зайнятих на
будівельних і монтажних роботах, які виконує організація;
заробітна плата робітників по доставці будівельних матеріалів від
приоб'єктного складу до місця їх використання, якщо ця доставка
виконується вручну, а також заробітна плата робітників та
інженерно-технічних працівників (наладчиків), що виконують роботи
по пуску, налагоджуванню та інструментальній перевірці обладнання
при виконанні пусконалагоджувальних робіт.
У рядку 204 не відображається заробітна плата робітників, які
обслуговують будівельні машини і механізми; зайнятих в підсобних
виробництвах, обслуговуючих та інших господарствах; зайнятих на
роботах, які виконуються за рахунок накладних витрат (будівництво
нетитульних будівель, споруд, пристроїв, благоустрій будівельних
майданчиків, випробування конструкцій, роботи, пов'язані зі здачею
об'єктів в експлуатацію та ін.); а також заробітна плата
робітників, зайнятих навантаженням, розвантаженням і доставкою
матеріалів до приоб'єктного складу, включаючи їх розвантаження з
транспортних засобів на приоб'єктному складі, яка відображається у
рядку 204.
По цій статті також не відображаються, а відносяться до
додаткової заробітної плати і показуються по статті "Накладні
витрати" такі виплати: заробітна плата робітників за час простоїв
у зв'язку з атмосферними умовами, доплата бригадирам за
керівництво бригадою, виплата робітникам за виконання державних
обов'язків, оплата за час відпустки, компенсація за невикористану
відпустку, вихідна допомога; витрати в зв'язку з наданням
робітникам послуг безкоштовно або на пільгових умовах у
відповідності з постановою Уряду України; оплата пільгових годин
підлітків.
Основна заробітна плата складається із заробітної плати, що
нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) по підрядних
розцінках та тарифних ставках, посадових окладах (пункти 5.1-5.2
Типового положення з планування, обліку і калькулювання
собівартості будівельно - монтажних робіт, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.96 р. N 186).
22.10. У рядку 205 показують витрати по експлуатації
будівельних машин і механізмів, які включають:
- основну заробітну плату робітників, зайнятих управлінням і
обслуговуванням будівельних машин і механізмів (механіків,
машиністів, мотористів та інших професій по управлінню і
обслуговуванню машин і механізмів);
- витрати на електроенергію, пальне, мастильні та інші
допоміжні (експлуатаційні) матеріали;
- амортизаційні відрахування;
- орендна плата за користування машинами і механізмами;
- витрати на технічні, сезонні обслуговування, поточний та
капітальний ремонт машин і механізмів, включаючи непрямі
(накладні) витрати на ці роботи;
- витрати на перебазування будівельних машин і механізмів;
- витрати на утримання і ремонт рейкових і безрейкових колій;
- витрати на перевезення матеріалів і будівельних конструкцій
в межах будови, включаючи заробітну плату по навантаженню і
розвантаженню, а також витрати по вивозу і ввозу грунту;
- інші витрати, пов'язані з експлуатацією будівельних машин і
механізмів.
Витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які
використовувалися на роботах, що не входять до складу
будівельно-монтажних робіт, а також витрати на експлуатацію машин
і механізмів, які здані в оренду, в собівартість
будівельно-монтажних робіт не включаються і відносяться на
собівартість цих робіт і послуг.
22.11. Трести (управління) механізації, що виконують роботи
для загальнобудівельних та інших підрядних організацій на умовах
субпідрядних договорів, здійснюють розподіл кошторисної і
фактичної собівартості по статтях витрат в порядку, установленому
для всіх будівельних організацій, причому, особливу увагу повинно
бути звернуто на те, щоб витрати, перераховані вище, не
розподілялися по інших статтях витрат, а були б відображені по
статті "Витрати по експлуатації машин і механізмів".
При виконанні трестом (управлінням) механізації робіт, що
пов'язані з вантажно-розвантажувальними операціями по доставці
матеріалів до приоб'єктного складу або розвантаженням їх з
транспортних засобів на приоб'єктному складі, витрати по цих
роботах відображають по статті "Матеріали", так як ці витрати
входять до складу статті "Матеріали" (франко-приоб'єктний склад),
а по роботах, пов'язаних з вивезенням сміття з території
будівництва, - по статті "Накладні витрати".
В цих статтях відображаються всі витрати, враховані у
вартості машино-змін.
Результати від робіт, виконаних трестами (управліннями)
механізації в порядку послуг для підприємств, (організацій), що
знаходяться на промисловому балансі (або балансі інших видів
діяльності, крім будівельної) в звіті за формою N 2-с(буд) не
відображаються, а включаються в загальний балансовий прибуток
звітуючої організації.
В зведених звітах підприємства ( підрядного тресту) фактична
собівартість виконаних робіт визначається з урахуванням
результатів діяльності управління механізації, які входять до
складу підприємства (тресту), від послуг, пов'язаних з виконанням
будівельно-монтажних робіт для інших організацій
підприємства(тресту), що виділені на окремий або самостійний
баланс. В зведеному звіті підприємства(тресту) вартість послуг
буде відображена по статті "Витрати по експлуатації машин і
механізмів". По цій статті будівельні і монтажні організації
відображають витрати по експлуатації машин, що належать звітуючій
організації і машин, отриманих від трестів (управлінь) механізації
в оренду без обслуговуючого персоналу.
22.12. У рядку 206 відображаються накладні витрати, до яких
відносяться:
- адміністративно-господарські витрати;
- витрати на обслуговування робітників будівництва;
- витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках;
- інші накладні витрати.
Накладні витрати підсобних і допоміжних виробництв та
обслуговуючих господарств враховуються окремо від накладних витрат
основного виробництва і відносяться на собівартість продукції та
послуг цих виробництв і господарств. Накладні витрати по видах
продукції, що випускається, та наданих послуг, розподіляються
пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників.
22.13. До адміністративно-господарських витрат відносяться
всі витрати на утримання адміністративно-господарського апарату
організації (включаючи лінійний персонал, зайнятий у будівництві),
відрахування на соціальне страхування із заробітної плати
працівників адміністративно-господарського апарату, а також
відрахування на утримання апарату вищестоящої організації
(підприємства, тресту).
Адміністративно-господарські витрати підсобних виробництв і
обслуговуючих господарств в накладні витрати будівельних і
монтажних робіт не включаються, а відносяться на собівартість
продукції і послуг цих виробництв або на витрати по утриманню
обслуговуючих господарств.
Витрати по утриманню апарату підприємства(тресту) повністю
відносяться до адміністративно-господарських витрат по
будівельно-монтажних роботах.
Суми нарахованих премій за звітний період
адміністративно-господарському персоналу (включаючи лінійний), що
виплачуються як за рахунок собівартості, так і за рахунок
надпланових нагромаджень, відносяться до
адміністративно-господарських витрат і включаються в фактичну
собівартість.
В фактичні накладні витрати включаються також не враховані в
нормах накладних витрат, але які відносяться на накладні витрати,
інші невиробничі витрати, витрати, відшкодовані в порядку
компенсації, понад норм накладних витрат (винагороди за вислугу
років, перевезення робітників на відстань більше 3 км при
відсутності комунального транспорту та ін.).
Витрати на проектування виробництва робіт (утримання
проектно-кошторисних груп при трестах для виконання проектних
робіт і груп проектування організацій виробництва робіт), а також
відрахування на утримання нормативно-дослідних станцій підприємств
(трестів) у склад адміністративно-господарських витрат не
включаються, а відносяться на статті накладних витрат в розділі
витрат на організацію робіт на будівельних майданчиках.
22.14. У рядку 207 відображаються планові нагромадження в
розмірі 30 відсотків від загальної суми кошторисних прямих і
накладних витрат.
В графі 3 відображаються всі фактичні витрати на виробництво
будівельних і монтажних робіт.
Фінансові результати підсобних (промислових) підприємств та
ін., які виділені на самостійний промисловий баланс іншого виду
діяльності, в звіті за формою N 2-с(буд) не відображаються.
В графі 4 (із графи 3) - заробітна плата, що входить до
складу договірної ціни без відшкодувань на соціальне страхування
робітників звітуючої організації, зайнятих на будівельно-монтажних
роботах, в тому числі, зайнятих в своїх підсобних і допоміжних
виробництвах і в обслуговуючих господарствах, не виділених на
самостійний (окремий) баланс, у частині послуг, що надаються при
виконанні будівельно-монтажних робіт, управлінням і
обслуговуванням будівельних машин і механізмів, а також
адміністративно-господарських робітників, робітників відомчої
охорони та ін.
23. Форма N 12-будівництво. Звіт про наявність
та використання основних будівельних машин,
які налічуються на балансі звітуючої організації
23.1. Звіт за формою N 12-будівництво складають юридичні
особи, незалежно від форми власності, відомчої підлеглості -
підрядні будівельні, монтажні, будівельно-монтажні,спеціалізовані
ремонтно-будівельні, пусконалагоджувальні, бурові, трести
(управління) механізації та інші підрядні організації. Малі
будівельні підприємства та кооперативи звіт не складають.
23.2. У звітності повинні бути показані всі будівельні
машини, передбачені переліком, наведеним у звіті та враховані на
балансі звітуючої організації, підприємства, включаючи будівельні
машини, здані в оренду; машини, які використовуються в її
структурних підрозділах, діяльність яких відноситься до інших
галузей народного господарства (промисловість, торгівля ,
транспорт та інші). В звіті наводять як справні, діючі машини, так
і не діючі (у ремонті та очікуванні ремонту, резерві, які
знаходяться у розібраному стані та таке інше).
Розділ 1
Наявність будівельних машин
23.3. У графі 1 показують кількість машин, які налічуються на
балансі звітуючої організації на кінець року, а у графі 2 - їх
загальну (сумарну) потужність (місткість, продуктивність,
вантажопідйомність та таке інше). Потужність машин показують на
основі даних, наведених у паспорті відповідної машини.
Загальна (сумарна) потужність машини відображається в звіті в
одиницях виміру, вказаних у графі Б.
23.4. У графі 3 із загальної кількості машин, відображеної у
графі 1, виділяють машини, в яких на кінець звітного року вийшов
нормативний строк амортизації.
Нормативний строк амортизації будівельних машин (у роках)
визначається на основі Єдиних норм амортизаційних відрахувань на
повне відновлення основних фондів народного господарства,
затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1990
року N 1072 шляхом поділу повної норми амортизаційних відрахувань
(100%) на річну норму амортизаційних відрахувань відповідних
машин. Наприклад, бульдозери на базі тракторів від 76 до 108 к.с.
(код рядка форми N 12-будівництво - 121), для якого річна норма
амортизаційних відрахувань затверджена в розмірі 14,3%, складає 7
років (100 : 14,3 = 6,99).
За початок рахування строку амортизації машини приймається
дата введення її в експлуатацію першим власником після одержання
від заводу-виготовлювача.
Якщо в період експлуатації мала місце тимчасова її
консервація, оформлена в установленому порядку, то строк
амортизації машини продовжується на відповідний час.
Відомість про дату введення в експлуатацію машини беруть із
інвентарної картки (інвентарної книжки) або паспорта машини.
Наприклад, за даними інвентарної картки дизельний
одноковшовий екскаватор на гусеничному ходу з ковшом ємкістю 1,0
куб.м був введений в експлуатацію після одержання із
заводу-виготовлювача з 1 лютого 1980 р. Нормативний строк
амортизації екскаваторів цього типу складає 9 років. Отже, цей
екскаватор на час складання звіту (за 1995 р.) повинен бути
відображеним у графі 3 по рядку 103, так як встановлений строк
амортизації закінчився.
23.5. У графі 4 показують число списаних у звітному році
зношених і непридатних до подальшого використання будівельних
машин, списання яких оформлено в установленому порядку.
23.6. У графі 5 відображається потрібна кількість машин на
наступний рік, тобто додатково потрібна кількість машин на заміну
списаних у звітному році, зношених і непридатних до подальшого
використання будівельних машин, а також додаткова потреба тих
видів машин, які необхідні у виробничих цілях (без обліку
наявності машин по графі 1).
23.7. У рядку 101 відображаються дані про екскаватори
одноковшові, включаючи екскаватори-планерувальники, трактори з
начіпним екскаваторним устаткуванням.
23.8. У рядку 112 відображаються дані про крани гусеничні,
включаючи екскаватори-крани. При цьому крани, змонтовані на
тракторі, а також портові, щогловострілові по цьому рядку не
показують.
23.9. У рядку 126 відображаються крани на шасі автомобільного
типу з окремим двигуном ходу, а також спеціальні короткобазові
крани.
23.10. Загальна (сумарна) потужність бульдозерів на тракторах
по рядку 119 показується в кінських силах, а в рядках 120-123 - у
тоннах. Нижче наводиться таблиця визначення класу тяги тракторів:
*****************************************************************
*Призначення базової *Коротка характеристи-
Базовий тип *моделі для застосу- *ка базової моделі
трактора *вання в будівництві ************************
* *номі- *потуж-*наступне
* *нальне*ність *підвищен-
* *тягове*двигу-*ня потуж-
* *поси- * на, *ності
* *лення,* к.с. *двигуна
* * т * *к.с.
*****************************************************************
А * 1 * 2 * 3 * 4
*****************************************************************
Гусеничний трактор Для виконання дорож-
загального призна- но-будівельних і ме-
чення класу 6 т ліоративних робіт 6 108 -
Гусеничний трактор Так само 10 140 до
загального призна- 160
чення класу 10 т
Гусеничний промис- Для виконання важких
ловий трактор за- землерийних, дорожно-
гального призначен- будівельних і меліо-
ня класу 15 т ративних робіт 15 180 -
Гусеничний промис- Для виконання най- 25 300 -
ловий трактор за- більш важких земле-
гального призначен- рийних дорожно-бу-
ня класу 25 т дівельних і меліора-
тивних робіт
Сімейство уніфіко-
ваних і типизованих
гусеничних промис-
лових тракторів:
а) трактор загаль- Для важких землерий-
ного призначення них робіт в гірничо-
класу 25 т рудній галузі, на бу-
дівництві гідротех-
нічних споруд та ін- 25 330 до
ших робіт 380
б) трактор загаль- Для найбільш важких
ного призначення землерийних робіт на
класу 35 т будівництві гідротех-
нічних та інших вели- 35 500 -
ких споруд
Цією таблицею користуються у тому разі, коли в інвентарних
картках чи паспортах машин відсутні з будь - яких причин дані про
клас тяги.
23.11. У рядку 142 показують вантажні та вантажопасажирські
підіймачі. У рядку 143 приводять дані про наявність
вантажопасажирських підіймачів, які забезпечують піднімання людей
і вантажу на поверхи будуючих споруд. Підіймачі, призначені для
підіймання тільки вантажу, в цей рядок не включаються.
23.12. У рядку 144 відображають дані про кількість
автогідропідіймачів з гідравлічним і механічним приводом,
призначених для монтажних і оздоблювальних робіт. Підіймачі і
вишки несамохідні (причепні, приставні) в цей рядок не
включаються.
23.13. У рядку 145 показують дані про бетононасоси і
автобетононасоси. При цьому в графі 2 відображаються дані про
середню технічну (паспортну) продуктивність парку цих машин.
Наприклад, продуктивність БН-80-20 по паспорту складає 5-65
куб.м/годину і регулюється в залежності від дальності і висоти
подавання. У графі 2 у рядку 145 при наявності трьох таких
бетононасосів повинна показуватися загальна (сумарна) середня
продуктивність:
5 + 65
105 куб.м/год. = ****** х 3
2
23.14. У рядку 147 відображають дані по автонавантажувачах,
включаючи вилочні, ковшові.
23.15. У рядку 148 відображають навантажувачі одноковшові,
включаючи гусеничні, колісні.
23.16. У числі тракторів (рядок 152) не повинні враховуватися
трактори, котрі мають начіпне обладнання (екскаваторне,
бульдозерне та інше), а також, які використовуються в комплекті із
скреперами та іншими машинами.
23.17. У рядку 153 показують всі самохідні бурові і
бурильно-кранові машини на базі тракторів, автомобілів,
екскаваторів, кранів на спецшасі, які призначені для буріння
свердловин під опори, свайні підвалини та інші.
23.18. У рядку 154 показують всі самохідні і пересувні копри
і копрові установки як на гусеничному і пневматичному ходу (на
базі екскаваторів, тракторів, автомобілей), так і на рельсовому
ходу.
23.19. У рядку 157 показують катки самохідні, а по рядку 158
виділяють дані про катки вібраційної дії. До самохідних
віброкатків відносяться катки типу ДУ-47Б, ДУ-52 та інші, які
мають вібраційний робочий орган.
23.20. У рядку 161 показують тільки комплектні інвентарні і
пересувні бетоно- і розчинозмішувальні установки. Бетоно- і
розчинозмішувальники, які не входять до комплекту
бетонозмішувальних установок і бетонорозчинних змішувальних
установок, по цьому рядку не показують.
23.21. У рядку 167 показують штукатурні станції (типу
СО-114), які мають повний набір обладнання для виробництва
штукатурних робіт. По цьому рядку показують тільки станції,
обладнання яких змонтоване в фургоні.
23.22. У рядку 169 відображають електричні ручні машини:
свердлувальні, шліфувальні, гайковерти, шуруповерти, молотки,
молотки фугальні, перфоратори, трамбівки, пилки, рубанки,
довбальники, ножиці, пругорізи, борознороби, штукатурно-затирочні
машини всіх видів, вібратори та інші.
Із рядка 169 виділяють у рядку 170 штукатурно-затирочні
машини типу СО-86А, СО-112А та інші.
23.23. У рядку 172 враховують обладнання. яке призначене для
підігріву і транспортування мастик на покрівлю, змонтовані на
автомобільних шасі, а також на шасі тракторних і автомобільних
причепів.
У рядку 179 із рядків 101, 110, 115, 117, 119, 148, 171 і 178
виділяють дані про кількість машин з автоматичним управлінням
робочим органом. До таких машин відносяться автогрейдери типу
ДЗ-1223, скрепери типу ДЗ-77-1, ДЗ-172-5 та інші машини, обладнані
автоматичною системою регулювання і контролю робочим органом типу
"Профіль-10", "Копир-Стабілоплан" та іншими системами.
23.24. У рядку 180 відображають пневматичні ручні машини:
сверлувальні, шліфувальні, різьбозамотувальні, різьбонарізні,
ножиці, пробивачі, машини ручні, розвальцьовочні.
23.25. У рядку 181 показують поршневі монтажні пістолети, які
призначені для забивання дюбелей у бетоні, залізобетонні, сталеві,
цегляні, шлакобетонні, керамзитобетонні та інші будівельні основи.
23.26. У рядку 182 відображають дані по
будівельно-оздоблювальних машинах: паркетно-стругальних,
паркетно-шліфувальних, машинах для опоряджування кам'яних,
мозаїчних, мармурових поверхностей, фарботертки жорнові привідні,
мішалки для фарбуючих сумішей, насоси-емульсатори, вібросита,
фарбопульти ручні, фарбонагнітальні бачки, пістолети-розпилювачі,
електрофарбопульти, двоваликові мішалки, фарбувальні агрегати,
механічні розчиномети.
23.27. У рядку 183 враховують пересувні майстерні на базі
автомобілей та причепів, оснащені комплектами устаткування,
інструменту, оснастки, діагностичними приладами для виконання
технологічного обслуговування і ремонту будівельних машин на
місцях використання.
23.28. У рядку 185 враховують маслотопливозаправники на шасі
автомобілей і причепах, обладнані спеціальними цистернами
місткістю від 1400 л і вище для доставки рідкого палива і
мастильних матеріалів до місця зберігання і заправлення
будівельних машин, працюючих на об'єктах.
23.29. У рядку 187 показують дані про кількість гідромолотів.
тобто начіпному устаткуванні будівельно-дорожних машин
(екскаваторів) з гідравлічним приводом, який призначається для
руйнування мерзлих грунтів і твердих порід (у тому числі старих
конструкцій фундаменту).
23.30. У рядку 188 показують установки для налагодження
буронабивних свай, до яких відносяться всі типи бурових установок
(включаючи змінне начіпне обладнання), призначених для буріння
отвору у грунті діаметром 600 мм і більше на глибину понад 6
метрів.
23.31. По рядку 190 відображають загальну (сумарну)
потужність двигунів внутрішнього згорання і електромоторів,
установлених на всіх будівельних машинах і механізмах, які
налічуються на балансі звітуючих організацій на кінець року.
При підрахуванні обліковують двигуни всіх машин і механізмів,
а також механізованого інструменту, вартість яких враховують в
основних фондах по статтях "Робочі машини і обладнання" та
"Інструмент і виробничий інвентар", незалежно від стану: чи
знаходились в роботі, в ремонті, на консервації, чи в розібраному
виді і т.інші.
Будівельні машини і механізми, які використовуються в
підсобних виробництвах і обслуговуючих господарствах, а також всі
види транспорту (автосамоскиди, залізничний) по рядку 190 не
відображаються.
Якщо на будівельних машинах (наприклад, на екскаваторі)
установлені двигуни, як такі, що виробляють, так і такі, що
споживають енергію, то по рядку 190 повинна бути врахована
потужність тільки тих двигунів, що споживають енергію
(електромоторів).
Потужність двигунів, яка вимірюється в кінських силах,
повинна бути переведена в кіловати, для цього дану потужність
треба помножити на 0,736 (1 кс = 0,736 кВт).
Розділ 2
Використання будівельних машин за часом
23.32. В графі 1 показують кількість календарних машино-днів,
протягом яких машини знаходились на балансі звітуючої організації.
Нові машини, які надійшли у звітному році в розпорядження
звітуючої організації, враховуються з дня їх надходження
(прибуття). При передачі машин із однієї організації в іншу час
знаходження враховується з дня оформлення документів на передачу.
По списаних машинах в звіт включаються тільки машино-дні
фактичного перебування їх в розпорядженні звітуючої організації до
оформлення документів на списання.
При обчисленні машино-днів перебування в організації
враховуються всі машини, які знаходяться на її балансі, незалежно
від місця їх знаходження (в роботі, на базі, на складі, в
ремонтних майстернях, в перебазуванні і таке інше) і від їх
технічного стану (справні чи несправні).
Нижче приводиться приклад підрахунку числа машино-днів
знаходження екскаваторів в звітуючій організації за рік.
В організації з 1 січня по 30 червня було 5 екскаваторів; 1
липня одержано ще 2 екскаватори; 15 серпня 1 екскаватор був
переданий іншій організації, 6 екскаваторів, що залишилися,
знаходились в розпорядженні звітуючої організації до кінця року.
Кількість машино-днів перебування екскаваторів в розпорядженні
звітуючої організації за рік складає:
з 1 січня по 30 червня - 905 машино-днів(5 екскаваторів х х
181 календарних днів);
з 1 липня по 14 серпня - 315 машино-днів (7 екскаваторів х х
45 календарних днів);
з 15 серпня по 31 грудня - 834 машино-дня (6 екскаваторів х х
139 календарних днів).
Загальна кількість машино-днів знаходження всіх екскаваторів
в розпорядженні звітуючої організації за рік складає:
905 + 315 + 834 = 2054 машино-дня. Цю кількість показують в
графі 1 по відповідному рядку.
Аналогічно визначається кількість машино-днів інших машин,
які знаходяться в розпорядженні звітуючої організації за звітний
рік.
23.33. В графі 2 показується число машино-днів, фактично
відпрацьованих з початку року всіма машинами, які налічуються на
балансі звітуючої організації.
Відпрацьованим машино-днем вважається день фактичної роботи
машини, незалежно від числа годин роботи її за добу, тобто робота
машини у 3 зміни, або менше однієї зміни вважається за один
машино-день. Дні перебазування машин з одного об'єкта на інший за
межі будівельного майданчика у відпрацьовані машино-дні не
включаються.
23.34. В графі 3 показується час, протягом якого машини
знаходились в технічному обслуговуванні всіх видів, крім
щоденного, в ремонті (поточному, капітальному - як плановому, так
і неплановому) і очікування технічного обслуговування і ремонту,
незалежно від того, де і ким виконувались ремонт і технічне
обслуговування (на місцях експлуатації, у майстернях, на заводах).
Час транспортування машини в ремонт та із ремонту, а також на
технічне обслуговування враховується в складі часу находження
машини в ремонті, технічному обслуговуванні та їх очікуванні.
Тривалість знаходження машин у ремонті і очікуванні ремонту
визначається по календарному часу на підставі даних обліку,
показаних в формулярі машини і "Журналі обліку простоїв
будівельних машин", зразок форми якого приведений у Додатку N 4 до
цієї Інструкції.
23.35. Сума машино-днів, показаних в графах 2 і 3, буде менша
загальної кількості машино-днів перебування в господарстві (графа
1) у тому випадку, коли крім простою машин у ремонті і очікуванні
ремонту будуть мати місце простої з інших причин.
23.36. В графі 4 звіту показується кількість машино-годин,
фактично відпрацьованих за звітний рік, усіма машинами, які
налічуються на балансі звітуючої організації.
В цій графі показується також кількість машино-годин,
відпрацьованих за час перебування в звітуючій організації тими
машинами, які до кінця звітного періоду були передані іншим
організаціям або списані по зносу.
Робочий час машин включає: тривалість виконання операцій
технологічного процесу виробництва робіт, пересування своїм ходом
по фронту робіт в межах одного будівельного об'єкта або з одного
об'єкта на другий, технологічних перерв в роботі машин, підготовка
машин до роботи на початку зміни і здавання її в кінці зміни,
заміни змінного робочого обладнання (за час менший однієї зміни),
щомісячного технічного обслуговування машин і регламентованого
відпочинку машиніста протягом зміни. Час перебазування машин з
допомогою транспортних засобів з об'єкта на об'єкт в робочий час
не включається.
Для самохідних колісних машин, які мають постійну стоянку на
експлуатаційній базі і щоденно з цієї бази виходять на роше 25-30
км), час, витрачений на переїзди до місця роботи і назад,
включається у відпрацьований час (графа 4).
До відома: будівельні машини у рядках 101, 110, 115, 119
відносяться до землерийних машин; у рядках 112, 126, 130, 131,
132, 135, 140 - до кранів пересувних; у рядках 169, 180, 181 - до
ручного механізованого інструменту; у рядках 167, 172, 177, 182 до
засобів малої механізації; у рядках 117, 145, 146, 147, 148, 153,
154, 157, 171, 176, 178, 188 - до основних будівельних машин; у
рядках 152, 163, 173, 183, 185 - до допоміжних машин і засобів
технічного обслуговування будівельних машин.
* * *
Основні положення цієї Інструкції можуть бути доповнені
Ця Інструкція погоджена з Мінекономіки України
Додаток N 1
до Інструкції про порядок
складання статистичної звітності
з капітального будівництва
ПЕРЕЛІК
виробничих галузей і підгалузей
*****************************************************************
Код галузі
та підгалузі
по ЗКГНГ
*****************************************************************
Промисловість
Електроенергетика 11100
теплові електростанції 11110
атомні електростанції 11120
гідроелектростанції 11130
інші електростанції 11160
електричні мережі 11170
теплові мережі 11180
самостійні котельні 11190
Нафтодобувна промисловість 11210
Нафтопереробна промисловість 11220
Газова промисловість 11230
видобуток природного газу 11231
Вугільна промисловість 11300
видобуток вугілля 11310
збагачення вугілля 11320
виробництво вугільних брикетів 11330
Торф'яна промисловість 11610
Чорна металургія 12100
видобуток та збагачення рудної сировини
для чорної металургії 12110
видобуток та збагачення нерудної сировини
для чорної металургії 12120
виробництво чорних металів 12130
виробництво труб 12140
виробництво електроферосплавів 12150
коксохімічна промисловість 12160
виробництво вогнеупорів 12170
повторна обробка чорних металів 12180
виробництво метизів виробничого призначення 12190
Кольорова металургія 12200
Хімічна і нафтохімічна промисловість
(без хіміко-фармацевтичної промисловості) 13000
гірничо-хімічна промисловість 13101
азотна промисловість 13111
виробництво фосфатних добрив та іншої
продукції неорганічної хімії 13112
содова промисловість 13113
промисловість хімічних волокон та ниток 13120
промисловість пластмасових виробів,
скловолокнистих матеріалів,
склопластиків і виробів з них 13140
лакофарбна промисловість 13150
промисловість побутової хімії 13190
інші виробництва хімічної промисловості 13109
шинна промисловість 13350
гумоазбестова промисловість 13360
Машинобудування та металообробка (без промисло-
вості медичної техніки) 14000
Важке, енергетичне, транспортне машинобудування 14101
Електротехнічна промисловість 14170
виробництво електротехнічних машин,
устаткування, апаратури та
виробів виробничого призначення 14171
Хімічне та нафтове машинобудування 14180
Верстатобудівна та інструментальна промисловість 14200
виробництво технологічного оснащення 14252
Приладобудування (включаючи спеціалізовані
приладобудівні заводи авіаційної, оборонної,
електронної, суднобудівної промисловості та
радіопромисловості) 14320
Автомобільна промисловість 14340
Тракторне та сільськогосподарське машинобудування 14400
машинобудування для тваринництва та
кормовиробництва 14430
Будівельно-шляхове та комунальне машинобудування 14500
будівельно-шляхове машинобудування 14510
виробництво устаткування для промисловості
будівельних матеріалів 14520
комунальне машинобудування 14540
виробництво устаткування для комунального
господарства 14541
Машинобудування для легкої і харчової
промисловості та побутових приладів 14600
виробництво технологічного обладнання для
харчової та комбікормової промисловості 14620
виробництво санітарно-технічного
обладнання та виробів 14711
Авіаційна промисловість 14720
Оборонна промисловість 14730
Суднобудівна промисловість 14740
Радіопромисловість 14750
Промисловість засобів зв'язку 14760
Електронна промисловість 14770
Промисловість металевих конструкцій та виробів 14780
виробництво металевих конструкцій 14810
промисловість металевих виробів виробничого
призначення (крім метизів, віднесених
до галузі "Чорна металургія") 14830
виробництво предметів особистого користування 14842
Ремонт машин та обладнання 14900
ремонт вантажних автомобілів та автобусів 14931
ремонт тракторів та сільськогосподарських
машин 14934
ремонт металовиробів, побутових машин
та приладів 14981
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість 15000
деревообробна промисловість 15200
лісопильне виробництво 15210
виробництво будівельних деталей із деревини
та плит на деревинній основі 15230
виробництво фанери 15250
виробництво меблів (без виробництва меблів
за замовленням населення) 15271
виробництво сірників 15280
інші деревообробні виробництва 15290
Целюлозно-паперова промисловість 15300
виробництво целюлози, деревинної маси,
паперу та картону 15310
виробництво паперової та картонної тари 15320
Лісохімічна промисловість 15400
Промисловість будівельних матеріалів 16100
виробництво цементу 16112
виробництво м'яких покрівельних та
гідроізоляційних матеріалів 16130
промисловість збірних залізобетонних
та бетонних (за винятком стінових
матеріалів) конструкцій та виробів 16140
виробництво стінових блоків 16151
виробництво стінової цегли та майолікової
черепиці 16152
промисловість будівельної майоліки 16160
виробництво будівельної майоліки 16162
виробництво будівельного та технічного
фарфору, фаянсу та напівфарфору 16163
виробництво будівельних матеріалів та
виробів з полімерної сировини 16170
промисловість нерудних будівельних матеріалів 16180
виробництво вапна, гіпсу та інших
місцевих в'яжучих матеріалів та виробів з них 16232
промисловість теплоізоляційних матеріалів 16240
виробництво товарного бетону та
будівельного розчину 16271
виробництво асфальтобетону 16272
виробництво інших будівельних матеріалів 16273
Скляна та фарфоро-фаянсова промисловість (без
підприємств по виробництву медичних виробів
із скла та фарфору) 16500
виробництво будівельного та технічного скла 16512
виробництво скляної тари 16513
виробництво господарсько-побутових виробів
із скла та скляного посуду 16514
виробництво господарсько-побутового фарфору
та фаянсу 16551
Легка промисловість 17000
текстильна промисловість 17100
бавовняна промисловість 17116
лляна промисловість 17117
шерстяна промисловість (без виробництва
килимів та килимових виробів за замовленням
населення) 17121
шовкова промисловість 17131
пенько-джутова промисловість 17133
виробництво трикотажних виробів (без
виробництва за замовленням населення) 17151
швейна промисловість 17200
виробництво швейних виробів (без пошиву
за замовленням населення) 17210
шкіряна, хутрова та взуттєва промисловість 17300
виробництво штучних шкір та плівочних
матеріалів 17320
шкіряно-галантерейна промисловість 17340
виробництво хутра та виробів з хутра
(без пошиву за замовленням населення) 17361
виробництво взуття (без пошиву
за замовленням населення) 17371
інші виробництва легкої промисловості 17900
Харчосмакова промисловість (без рибної, м'ясної,
маслосироробної та молочної промисловості) 18100
цукрова промисловість 18111
хлібопекарська промисловість 18113
кондитерська промисловість 18114
макаронна промисловість 18115
масло-жирова промисловість (без виробництва
мила та миючих засобів) 18121
виробництво мила та миючих засобів 18122
косметична промисловість 18131
спиртова промисловість 18141
лікеро-горілчана промисловість 18142
виноробна промисловість 18143
пивоварна промисловість 18144
виробництво безалкогольних напоїв 18145
дріжджова промисловість 18147
крохмале-патокова промисловість 18149
виробництво плодоовочевих консервів 18152
соляна промисловість 18160
виробництво тютюново-махорочних виробів 18182
виробництво харчових концентратів 18191
інші виробництва харчосмакової промисловості 18192
М'ясна і молочна промисловість 18200
маслоробна, сироробна та молочна промисловість
(без виробництва молочних консервів) 18221
Рибна промисловість 18300
Мікробіологічна промисловість 19100
Борошномельно-круп'яна і комбікормова промисловість 19200
борошномельна промисловість 19211
Медична промисловість 19300
хіміко-фармацевтична промисловість 19310
промисловість медичної техніки 19320
Поліграфічна промисловість 19400
Інші промислові виробництва 19700
виробництво художніх виробів 19710
виробництво музичних інструментів 19720
виробництво іграшок (без іграшок із гуми) 19770
інші виробництва 19790
Сільське господарство 20000
рослинництво 21100
тваринництво 21200
Лісове господарство 30000
Рибне господарство 40000
Транспорт і зв'язок 50000
Транспорт 51000
сухопутний та трубопровідний транспорт 51100
залізничний транспорт (без трамвайного
і метрополітенного) 51110
трамвайний транспорт 51112
метрополітенний транспорт загального
користування 51113
шосейний транспорт 51120
автомобільне господарство 51121
тролейбусний транспорт 51122
шосейне господарство 51123
трубопровідний транспорт загального
користування 51130
водний транспорт 51200
морський транспорт 51210
внутрішній водний транспорт 51220
авіаційний транспорт 51300
інші види транспорту 51400
експедиційні роботи та послуги 51500
Зв'язок 52000
Будівництво 60000
Торгівля і громадське харчування 70000
Матеріально-технічне постачання і збут 80000
Заготівлі 81000
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 82000
Операції з нерухомим майном 83000
Загальна комерційна діяльність по забезпеченню
функціонування ринку 84000
Геологія та розвідка надр, геодезична та
гідрометеорологічна служба 85000
Інші види діяльності сфери матеріального
виробництва 87000
Додаток N 2
до Інструкції про порядок
складання статистичної звітності
з капітального будівництва
Перелік
об'єктів житлово-цивільного призначення,
дані з яких відображаються у звітах
за формами N 2-кб-квартальна, N 2-кб-річна, N 1-кб *)
***************************************************************************************************
* * * Звітність замовника (забудовника)* Звітність підрядних
* N * ************************************* організацій за формою
Найменування *ряд-* Одиниця *форма N2-кб-квартальна *форма N * N 1-кб
об'єктів * ка * виміру **************************2-кб-річ- **************************
* * *періодичність*заповнюють*на - за- * періодичність*заповнюють
* * *подання даних* графи *повнюють * подання даних* графи
* * * * * графи * *
* * * * * * *
***************************************************************************************************
А * Б * В * 1 * 2 * 3 * 4 * 5
***************************************************************************************************
Житлове будівництво
кв.м
Житлові будинки та загальної щомісячно 1-2
гуртожитки 502 площі щоквартально 1-12 1-12 щоквартально 1-6
у тому числі:
І півріччя,
за державним контрактом 503 -"- - - - січень-грудень 1-2, 5-6
Квартири (в будинках кількість 2, 4,
квартирного типу) 506 квартир щоквартально 6-9 розд.5 - -
із рядка 502:
кв.м
загальна площа гур- загальної
тожитків 507 площі - - 1-12 - -
з них гуртожитки:
для студентів та аспі- кв.м
рантів вищих навчальних загальної 1-4, 7, 8,
закладів ІІІ-ІV рівнів площі
акредитації 508 - - 10, 11 - -
для студентів вищих
навчальних закладів кв.м
І -ІІ рівнів акреди- загальної 1-4, 7, 8,
тації 509 площі - - 10, 11 - -
для учнів професійних кв.м
навчально-виховних загальної
закладів 510 площі - - 1-12 - -
житлова площа (житло-
вих будинків та гурто- кв.м житло-
житків) 515 вої площі - - 1-9 - -
Із рядка 502 - загаль-
на площа житлових бу- кв.м
динків, споруджуваних загальної
господарським способом 516 площі - - 1-12 - -
Із рядка 502 - загаль-
на площа житлових бу- кв.м
динків, споруджуваних загальної
в молодіжних комплексах 517 площі - - 1-12 - -
Площа індивідуальних
житлових будинків, кв.м
які підлягають прода- загальної
жу населенню 519 площі - - 1-9 - -
Із рядка 502 - за раху- кв.м
нок коштів житлово-буді- загальної
вельних кооперативів 520 площі - - - січень-грудень 1-2
Комунальне будівництво
Водопровід 531 тис.куб.м щоквартально 1-9 1-9 І півріччя, 1,2,4
води за січень-грудень
добу
532 водоводи і щоквартально 1-12 1-12 -"- 1,2,4
мережі, км
Каналізація 538 тис.куб.м щоквартально 1-9 1-9 -"- 1,2,4
стічних
вод
за добу
539 колектори щоквартально 1-12 1-12 -"- 1,2,4
і мережі,
км
Газифікація 545 мережі, км щоквартально 1-12 1-12 -"- 1,2,4
Теплопостачання 549 Гкал за щоквартально 1-9 1-9 - -
годину
550 мережі, км щоквартально 1-12 1-12 І півріччя, 1,2,4
січень-грудень
Готелі 555 місця - - 1-9 січень-грудень 1-2
Охорона здоров'я,
яфізкультура і соціальне
язабезпечення
Лікарні і амбулаторно- щомісячно 1-2
поліклінічні заклади 570 ліжка щоквартально 1-12 1-12 щоквартально 1-6
у тому числі: І півріччя,
за державним контрактом 571 ліжка - - - січень-грудень 1-2, 5-6
572 відвіду- щоквартально 1-9 1-9 щомісячно 1-2
вання за щоквартально 1-4
зміну
у тому числі:
а) відвідуван- І півріччя,
за державним контрактом 573 ня за зміну - - - січень-грудень 1-2, 5-6
млн.крб.
із рядка 570 573 ОФ і БМР - - 2,4,10-12 - -
із рядків 570 і 572:
госпіталі для інвалідів
Великої Вітчизняної вій-
ни і ветеранів праці 574 ліжка - - 1-12 - -
відвідуван-
575 ня за зміну - - 1-9 - -
Із рядка 570:
- лікарні,які будуються
господарським способом 576 ліжка - - 1-12 - -
І півріччя, І півріччя,
-дитячі лікарні 577 ліжка січень-грудень 1-9 1-9 січень-грудень 1,2,4
І півріччя,
-пологові будинки 580 ліжка січень-грудень 1-9 1-9 -"- 1,2,4
Із рядка 572:
-амбулаторно-поліклі-
нічні заклади, які бу-
дуються господарським відвідуван-
способом 583 ня за зміну - - 1-9 - -
відвідуван- І півріччя, І півріччя,
-дитячі поліклініки 584 ня за зміну січень-грудень 1-9 1-9 січень-грудень 1,2,4
відвідуван- І півріччя,
-жіночі консультації 586 ня за зміну січень-грудень 1-9 1-9 -"- 1,2,4
Будинки дитини 587 місця - - 1-9 січень-грудень 1,2,4
І півріччя, І півріччя,
Санаторії - всього 595 ліжка січень-грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4
у тому числі:
санаторії-профілакторії
для обслуговування пра-
цівників без відриву
від їх трудової діяль-
ності 596 ліжка - - 1-12 - -
санаторії-профілакторії
для обслуговування пра-
цівників під час відпу-
сток 597 ліжка - - 1-12 - -
дитячі санаторії 598 ліжка - - 1-12 січень-грудень 1,2,4
І півріччя, І півріччя,
Будинки відпочинку 610 місця січень-грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4
Дитячі оздоровчі табори 615 місця - - 1-12 - -
Оздоровчо-спортивні та-
бори вищих учбових за-
кладів 616 місця - - 1-12 - -
Стадіони 620 місця - - 1-12 січень-грудень 1,2,4
Спортивні зали 621 одиниці - - 1-9 січень-грудень 1,2,4
622 кв.м - - 1-9 -"- 1,2,4
у тому числі в загаль-
ноосвітніх навчально-
виховних закладах 623 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4
624 кв.м - - 1-9 -"- 1,2,4
Плавальні басейни 629 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4
кв.м дзерка-
630 ла води - - 1-9 -"- 1,2,4
у тому числі криті
плавальні басейни 631 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4
кв.м дзерка-
632 ла води - - 1-9 -"- 1,2,4
Із рядків 629 і 630:
плавальні басейни в
загальноосвітніх
навчально-виховних
закладах 633 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4
кв.м дзерка-
634 ла води - - 1-9 -"- 1,2,4
Площинні спортивні спо-
руди (футбольні поля,
ігрові майданчики
та ін.) 640 кв.м - - 1-9 січень-грудень 1,2,4
Спортивні споруди зі
штучним льодом 643 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4
644 кв.м - - 1-9 -"- 1,2,4
Спортивне ядро з біго-
вою доріжкою 400 м 645 одиниці - - 1-9 -"- 1,2,4
Фізкультурно-оздоровчі
комплекси 646 одиниці - - 1-12 -"- 1,2,4
Будинки-інтернати для І півріччя,
старих та інвалідів 660 місця щоквартально 1-12 1-12 січень-грудень 1,2, 4-6
Будинки-інтернати для І півріччя,
ветеранів праці 661 місця січень-грудень 1-12 1-12 -"- 1,2, 4-6
Освіта
кв.м загальної
Вищі навчальні заклади площі учбово-
ІІІ-ІV рівнів акреди- лабораторних І півріччя, 1-4, 7, 8, 1-4, 7, 8,
тації 680 будівель січень-грудень 10, 11 10, 11 -"- 1-2
млн.крб.
681 ОФ і БМР - - 2, 4, 10, 11 - -
кв.м загальної
Вищі навчальні заклади площі учбово-
І-ІІ рівнів акредита- лабораторних І півріччя, 1-4, 7, 8, 1-4, 7, 8, І півріччя,
ції 685 будівель січень-грудень 10, 11 10, 11 січень-грудень 1-2
млн.крб.
686 ОФ і БМР - - 2,4,10,11 - -
Професійні навчально- учнівські щомісячно 1-2
виховні заклади 690 місця щоквартально 1-12 1-12 щоквартально 1-6
млн.крб.
691 ОФ і БМР - - 2,4,10-12 - -
Із рядка 690:
а) учнівські І півріччя,
-за державним контрак-
том 691 місця - - - січень-грудень 1-2, 5-6
-професійні навчально-
виховні заклади,
споруджувані господар- учнівські
ським способом 692 місця - - 1-12 - -
Загальноосвітні
навчально-виховні
заклади 900 кількість - - 1-9 - -
учнівські щомісячно 1-2
901 місця щоквартально 1-12 1-12 щоквартально 1-6
млн.крб.
902 ОФ і БМР - - 2, 4, 10-12 - -
Із рядка 901:
-за державним контрак- а) учнівські І півріччя,
том 902 місця - - - січень-грудень 1-2, 5-6
-школи-інтернати для
дітей-сиріт і дітей,
які залишились без учнівські
опіки батьків 904 місця - - 1-12 січень-грудень 1,2,4
- загальноосвітні нав-
чально-виховні заклади,
споруджувані господар- учнівські
ським способом 907 місця - - 1-12 - -
щомісячно 1-2
Дошкільні заклади 910 місця щоквартально 1-12 1-12 щоквартально 1-6
млн.крб.
911 ОФ і БМР - - 2, 4, 10-12 - -
Із рядка 910:
яая І півріччя,
-по державним контрак-
том 911 місця - - - січень-грудень 1-2, 5-6
-дошкільні заклади,
споруджувані господар-
ським способом 913 місця - - 1-12 - -
- сезонні дошкільні
заклади 914 місця - - 1-12 - -
Дитячі будинки 915 місця - - 1-12 січень-грудень 1,2,4
яКультура і мистецтво
Клуби та будинки
культури 929 кількість - - 1-9 - -
930 місця щоквартально 1-12 1-12 щомісячно 1-2
щоквартально 1-6
млн.крб.
931 ОФ і БМР - - 2, 4, 10-12 - -
Із рядка 930 :
а) І півріччя,
-за державним контрак-
том 931 місця - - - січень-грудень 1-2, 5-6
-клуби та будинки
культури, споруджувані
господарським способом 932 місця - - 1-12 - -
-районні будинки 1-4, 7, 8, І півріччя,
культури 933 місця - - 10, 11 січень-грудень 1,2,4
млн.крб.
934 ОФ і БМР - - 2, 4, 10,11 - -
книжковий фонд,
Бібліотеки 940 тис.томів - - 1-12 січень-грудень 1-2
Музеї 941 одиниці - - 1-12 -"- 1-2
Кінотеатри 950 кількість - - 1-4, 7, 8 - -
1-4, 7, 8,
942 місця - - 10, 11 січень-грудень 1,2,4
1-4, 7, 8,
Театри 943 місця - - 10, 11 -"- 1-2
Концертні і кіноконцерт- 1-4, 7, 8,
ні зали 944 місця - - 10, 11 -"- 1-2
1-4, 7, 8,
Цирки 945 місця - - 10, 11 -"- 1-2
Побутове обслуговування
населення
Комбінати побутового
обслуговування насе- І півріччя,
лення і будинки побуту 960 кількість - - 1-9 січень-грудень 1-2
1 півріччя, І півріччя,
961 робочі місця січень-грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4
Лазні 965 кількість - - 1-9 - 1-2
1 півріччя, І півріччя,
966 місця січень-грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4
Пральні 970 кількість - - 1-9 - -
т сухої бі-
лизни за 1 півріччя, І півріччя,
971 зміну січень-грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4
Банно-пральні
комбінати 975 кількість - - 1-9 - -
1 півріччя, І півріччя,
976 місця січень-грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4
т сухої бі-
лизни за 1 півріччя,
977 зміну січень-грудень 1-9 1-9 -"- 1,2,4
Комплексні підприємства
по пранню білизни і хі-
мічній чистці одягу 980 кількість - - 1-9 - -
т сухої бі-
лизни за 1 півріччя, І півріччя,
981 зміну січень-грудень 1-12 1-12 січень-грудень 1,2,4
т одягу за 1 півріччя,
982 зміну січень-грудень 1-9 1-9 -"- 1,2,4
Фабрики хімічної чистки
і фарбування одягу 983 кількість - - 1-9 - -
т одягу за 1 півріччя,
984 зміну січень-грудень 1-12 1-12 - -
Підприємства механізо-
ваного ремонту взуття 985 кількість - - 1-9 - -
пар взуття 1 півріччя,
986 за зміну січень-грудень 1-12 1-12 - -
Підприємства по ремонту
побутових машин і при-
ладів 987 кількість - - 1-9 - -
млн.крб. по- 1 півріччя,
988 слуг за рік січень-грудень 1-12 1-12 - -
Станції технічного об-
слуговування легкових
автомобілів 989 кількість - - 1-9 - -
кількість 1 півріччя,
990 постів січень-грудень 1-12 1-12 - -
Інші об'єкти невиробничого призначення
Адміністративні будови 1-4, 7, 8,
для міських Рад 995 кількість - - 10, 11 - -
Адміністративні будови 1-4, 7, 8,
для районних Рад 996 кількість - - 10, 11 - -
Адміністративні будови
для селищних Рад 997 кількість - - 1-12 - -
Адміністративні будови
для сільських Рад 998 кількість - - 1-12 - -
Крім того:
Автомобільні шляхи 568 км - - - І півріччя,
січень-грудень 1,2,4
* Цей перелік поширюється також на звіти за формами NN 1-кб(Чорнобиль)-місячна,
2-кб(Чорнобиль)-квартальна, 2-кб(село)- квартальна.
Примітки: 1. У рядках 531, 532, 538, 539, 545, 549, 550, 971, 977, 981, 982, 984, 568 показують дані:
у формах NN 2-кб-квартальна і 2-кб-річна - з двома десятковими знаками, у формі N 1-кб -
з одним десятковим знаком, а по інших рядках - в цілих.
2. У звітах за формами NN 2-кб-квартальна, 2-кб-річна, 2-кб(село)-квартальна, 2-кб(Чорно-
биль)-квартальна дані про освоєні капітальні вкладення показуються сумарно на будівницт-
во і введення в експлуатацію лікарень та амбулаторно-поліклінічних закладів у рядку 570,
об'єктів та потужностей водопроводу - у рядку 532, каналізації - 539, теплопостачання -
550.
3. У рядках 573, 681, 686, 691, 902, 911, 931, 934 у графах 2 і 4 розділу 5 форми N 2-кб-
річна показують дані по введенню в дію основних фондів, а у графах 10-12 у цих рядках -
по будівельних і монтажних роботах.
Додаток N 3
до Інструкції про порядок
складання статистичної звітності
з капітального будівництва
Перелік
виробничих потужностей та об'єктів,
які споруджуються сільськогосподарськими
підприємствами (організаціями) всіх форм
власності
*****************************************************************
*Код *
Найменування *потуж-* Одиниця
*ності * виміру
*****************************************************************
А * Б * Г
*****************************************************************
Приміщення для великої рогатої худоби 7110 скотомісця
Тваринницькі комплекси по вирощуванню
і відгодівлі молодняка великої рогатої
худоби................................ 7112 голови
Тваринницькі комплекси по виробництву
молока................................ 7114 корови
Комплекси по вирощуванню нетелів...... 7115 скотомісця
Приміщення для свиней................. 7120 скотомісця
Тваринницькі комплекси по вирощуванню
і відгодівлі свиней................... 7122 голови
Приміщення для овець ................. 7130 скотомісця
Комплекси для овець................... 7132 вівцематки
Приміщення для птиці (пташники-курчат-
ники, без птахофабрик................. 7140 птахомісця
Птахофабрики яйцевого напряму......... 7161 тис.кур-
несучок
Птахофабрики м'ясного напряму......... 7162 тис. голів
м'ясної
птиці
Держплемптахозаводи................... 7165 тис.кур
Держплемптахорадгоспи................. 7166 тис.кур
Кормоцехи для тваринництва............ 7180 т за добу
Високомеханізовані блочнокомплектні
підприємства малої та середньої потуж-
ності:
по виробництву продукції з незбира-
ного молока......................... 7190 т за зміну
по виробництву сиру................. 7192 кг за зміну
по забою худоби і переробці м'яса... 7194 т за зміну
хлібопекарні........................ 7831 т за добу
Плодоовочеві консервні підприємства... 7421 тис. умовних
банок
Цехи комбікормові (підприємства)...... 7181 т комбікормів
за добу
Зернонасіннєсховища - всього.......... 7211 т одночасного
зберігання
у тому числі:
насіннєсховища...................... 7212 т одночасного
зберігання
зернофуражні сховища................ 7213 т одночасного
зберігання
та фруктів............................ 7220 т одночасного
зберігання
Коренеплодосховища (для кормів)....... 7222 т одночасного
зберігання
Сховища для трав'яного борошна........ 7223 т одночасного
зберігання
Сховища для брикетованих і гранульова- т одночасного
них кормосумішей...................... 7224 зберігання
Сіносховища........................... 7225 т одночасного
зберігання
Зерноочисні та зерноочисно-сушильні
пункти................................ 7242 одиниці
Комплексні пункти по переробці та збе-
ріганню насіння....................... 7245 одиниці
7246 т одночасного
зберігання
Силосні та сінажні споруди............ 7250 куб.м
Тепличні комбінати.................... 7265 га
Теплиці під склом (без даних по коду
7265)................................. 7266 кв.м
Плівочні теплиці...................... 7267 кв.м
Склади механізовані для зберігання мі- т одночасного
неральних добрив, отрутохімікатів, зберігання
мікробіологічних засобів та вапняних
матеріалів............................ 7270
Ремонтні майстерні (без пунктів тех-
нічного обслуговування)............... 7311 одиниці
7312 число
умовних
ремонтів
Стаціонарні пункти технічного обслуго-
вування............................... 7331 одиниці
7332 число обслу-
говуваних
тракторів
Нафтосклади........................... 7350 одиниці
7351 т ємкості
Гаражі, сараї та навіси для зберігання
сільськогосподарських машин та рема-
ненту................................. 7361 кв.м
Автогаражі (з профілакторіями). 7362 одиниці
7363 число обслу-
говуваних
автомобілів
Пункти по переробці овочів та фруктів 7431 т
Млини та крупорушки.......... 7451 т переробки
зерна за добу
Підприємства по виробництву цегли..... 7471 тис.штук
за рік
Зрошення земель....................... 7510 га
Комплексна реконструкція зрошувальних
систем................................ 7525 га
Осушення земель....................... 7550 га
Реконструкція осушувальних систем (із
коду 7550)............................ 7551 га
Будівництво та переустрій коллекторно-
дренажних мереж на землях, які не пот-
ребують комплексної реконструкції зро-
шувальних систем...................... 7557 га
Культуртехнічні роботи на сільськогос-
подарських угіддях, які не потребують
осушення.............................. 7560 га
Організація огороджених культурних
пасовищ............................... 7575 га
Водопроводи сільськогосподарського
призначення - всього.................. 7721 км
у тому числі:
магістральні........................ 7722 км
розвідні мережі.................... 7723 км
Колодязі бурові (артсвердловини)...... 7741 одиниці
Колодязі шахтні....................... 7751 одиниці
Автомобільні шляхи з твердим покриттям
внутрігосподарського значення......... 7781 км
Підприємства громадського харчування.. 7811 одиниці
7812 посадочні
місця
Торговельні підприємства.............. 7821 одиниці
7822 кв.м торго-
вельної
площі
Риба товарна рибоводних господарств... 5548 т
Підприємства рибопереробні............ 5555 т
Судоремонтні підприємства............. 5552 млн.крб.
Холодильники.......................... 5492 т
Причали морських портів............... 6251 пог.м
Додаток N 4
до Інструкції про порядок
складання статистичної звітності
з капітального будівництва
Журнал обліку простоїв будівельних машин
за ______________199_р.
___________________________________________________________________
найменування машини, марка, заводський номер
***************************************************************************************************
Дата * Простої у календарних добах
***************************************************************************************************
зупинки *вводу в * * у тому числі з причин
машини *експлуа- *всього ***********************************************************************
для *тацію * *ремонт плановий або *технічне * * * *
ремонту *після * * неплановий *обслуго- * * * *
*ремонту * **********************вування * * * *
* * *капіталь-* поточний * * * * *
* * * ний * * * * * *
***************************************************************************************************
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10
***************************************************************************************************
Головний механік ____________________
Примітки: 1. Журнал заповнюється на основі первинної інформації про знаходження машини в ремонті і
технічному обслуговуванні.
2. Якщо машина знаходилась у ремонті і технічному обслуговуванні менше однієї календарної
доби, то дані про простої машини в журнал не вносяться.
3. Облік ведеться по кожній машині стосовно до номенклатури, що наведена у розділі 2 "Ви-
користання будівельних машин за часом" форми N 12 - будівництво.
|
